DETALLE DE LA RESOLUCIÓN Nº 22/21
Nº de Resolución 22/21 
Expediente No tiene expediente 
Ministerio MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Modifica a  
Modificada por  
Derogada por  
Referencia
Resolución Nº 44/21 - APRUEBA LEGAJO TÉCNICO DE OBRA: REFACCIÓN SISTEMA SANITARIO EN UNIDADES EDUCATIVAS VARIAS - RIVADAVIA BANDA NORTE - DPTO. RIVADAVIA - SALTA.
 
Título APRUEBA PROCEDIMIENTO. AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DE LA OBRA: PLAZA GÜEMES EN EL MUNICIPIO DE CHICOANA. 
Nº de Boletín 20934 
Fecha de Sanción 22/02/2021 
Fecha de Publicación 26/02/2021 
Descripción



SALTA, 22 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN Nº 22

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 272-24366/2019-25

VISTO
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la aprobación del procedimiento correspondiente a la solicitud de ampliación del plazo contractual de la Obra: “PLAZA GÜEMES EN EL MUNICIPIO DE CHICOANA”, que ejecuta la empresa JUAN PEDRO GARÍN CONSTRUCCIONES; y,

CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia fue adjudicada a la contratista JUAN PEDRO GARÍN CONSTRUCCIONES mediante Resolución Interna Nº 67/2019 de la Secretaría de financiamiento, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública en fecha 02/10/2019 por la suma de AR$ 32.726.395,80 (pesos Argentinos treinta y dos millones setecientos veintiséis mil trescientos noventa y cinco con 80/100) a valores al mes de mayo/2019;

Que el mencionado Contrato de Obra fue aprobado por Resolución Nº 223/2019 del anterior Ministerio de Economía;

Que las condiciones generales de contrato en su cláusula 28.1 establecen que se podrá prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación sin que el contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le generen gastos adicionales;

Que a fs. 1/2 mediante nota de fecha 1/12/2020 la Inspección de Obra pone a consideración la solicitud de ampliación de plazo de la obra efectuada por la empresa, en donde requiere la aprobación del nuevo Plan de Trabajo con fecha de finalización el día 22/02/2021 para concluir los mismos;

Que la empresa contratista fundamenta su pedido en jornadas improductivas por precipitaciones, adhesión a la Resolución 01/2019 de la Secretaría de Obras Públicas y pandemia covid-19, las que se encuentran acreditadas con la documentación acompañada;

Que las actuaciones cuentan con los respectivos análisis de legalidad de los organismos que han intervenido, resultando procedente el dictado del instrumento administrativo respectivo;

Que la Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura emitió dictamen al respecto sin formular observaciones;

Que por Decreto Nº 752 de fecha 11/11/ 2020, se delegó en el Ministerio de Economía y Servicios Públicos la competencia de gestionar financiamiento proveniente de organismos nacionales, organismos internacionales de crédito o estados extranjeros. Se modificó la denominación Secretaría de Planificación Financiera dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, por la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera. Por lo tanto se eliminó del ámbito de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, la Subsecretaría de Financiamiento;

Que en este marco, se observa que el procedimiento correspondiente a la ampliación del plazo contractual, se efectuó cumpliendo con los lineamientos establecidos por normativa del BID y la normativa provincial aplicable consagrados en el artículo 38 de la Ley Nº 6.838 y 42 del Decreto Nº 1.448/96, aplicables a la presente contratación en virtud de lo dispuesto en el art. 110 de la vigente Ley Provincial Nº 8.072;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento correspondiente a la ampliación del plazo contractual de la Obra: “PLAZA GÜEMES EN EL MUNICIPIO DE CHICOANA”, que se ejecuta en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2019.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el nuevo Plan de Trabajo estableciendo como nueva fecha de finalización de la Obra, el día 22/02/2021.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir la Adenda correspondiente al Contrato de Obra celebrado con la firma adjudicataria.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.



Dib Ashur

 
Firmantes
.
 

Version digital Imprimir Version PDF
Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.