DETALLE DE LA RESOLUCIÓN Nº 82/21
Nº de Resolución 82/21 
Expediente No tiene expediente 
Ministerio SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Modifica a  
Modificada por  
Derogada por  
Referencia  
Título DISPONE LLAMADO A ADJUDICACIÓN SIMPLE. OBRA REFACCIONES VARIAS COLEGIO SECUNDARIO Nº 5.034 DR. ENRIQUE CORNEJO - 2º ETAPA - CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GÜEMES - SALTA. 
Nº de Boletín 20932 
Fecha de Sanción 19/02/2021 
Fecha de Publicación 24/02/2021 
Descripción



SALTA, 19 de Febrero de 2021

RESOLUCIÓN Nº 82

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-301.512/2020-0 y agregados.

VISTO
el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS COLEGIO SECUNDARIO Nº 5.034 DR. ENRIQUE CORNEJO - 2º ETAPA - CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que conforme al relevamiento realizado de fs. 01/04 realizado por la Dirección de Obras de Educación, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se detectaron problemas de filtraciones en el Edificio del Colegio Secundario Nº 5.034 de la localidad de Campo Santo;

Que la obra tiene como objeto dar solución a las filtraciones de la cubierta, en los sectores más afectados del edificio, teniendo en cuenta que la pendiente que tienen las lozas no cumplen con la mínima para tejas francesas, previéndose su reemplazo por chapas galvanizadas onduladas prepintadas, como asi también se realizará el cambio del sistema de desagüe pluvial de la cubierta del patio central, considerando que el actual sistema es lo que contribuye altamente a las filtraciones antes mencionadas por desaguar directamente sobre las cubiertas de tejas;

Que en virtud de ello, a fs. 13/44, la Dirección de Obras de Educación de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 6.259.928,85 (pesos seis millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos veintiocho con 85/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de septiembre de 2020;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 12, rola el informe Tecnico Ambiental Interno Nº 155/2020 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 50, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 58/61, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 14 D/2020.

Que a fs. 62/63, mediante Dictamen Nº 78/2020, la Coordinación Legal y Técnica de la SOP toma la intervención correspondiente;

Que a fs. 64, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 37/2020;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS COLEGIO SECUNDARIO Nº 5.034 DR. ENRIQUE CORNEJO - 2º ETAPA - CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 6.259.928,85 (pesos seis millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos veintiocho con 85/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de septiembre de 2020, un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará, hasta la suma de $ 100.000,00, al Curso de Acción: 071011005205 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 118 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2020.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2021 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.



De la Fuente



 
Firmantes  

Version digital Imprimir Version PDF
Version Digital
A partir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL tiene validez legal según Ley Nacional N° 25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N° 374/15 y 375/15.