RESOLUCIÓN N° 687/21
DISPONE LLAMADO A ADJUDICACIÓN SIMPLE. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL - DPTO. ORÁN - SALTA.

Publicado en el Boletín N° 21123, el día 01 de Diciembre de 2021.



SALTA, 26 de Noviembre de 2.021

RESOLUCIÓN Nº 687

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 110.066/19 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL - DPTO. ORAN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 15/47 rolan los antecedentes de las solicitudes realizadas por las autoridades de la “Comunidad Indígena Ava Guaraní” y del “Proyecto Llegar al Norte”, planteando la necesidad de suministrar agua potable a los pobladores de la comunidad de la Misión San Francisco de la localidad de Pichanal, en virtud de que actualmente se abastecen mediante un pozo existente en un especio verde el cual no alcanza a cubrir la demanda actual;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de una nueva fuente para la provisión de agua potable, obras accesorias y equipamiento, las cuales permitirán su vinculación con el sistema de distribución de agua potable existente, incluyendo la construcción de un nuevo pozo, la provisión e instalación de equipo de bombeo, la instalación de cañería para nexo de agua potable, la construcción de la casilla de comando y cloración, la provisión e instalación de un macromedidor, un manifold de 6” a la salida de pozo, instalaciones para inyección de solución desinfectante, cámaras para macromedición, inyección de solución desinfectante, inspección y platea de Hº en boca de pozo y las instalaciones eléctricas necesarias, todo ello conforme a la Memoria Descriptiva de fs. 51/54 y a la Memoria Técnica y demás documentación de fs. 68/88;

Que en virtud de ello, a fs. 49/106 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 13.162.795,11 (pesos trece millones ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y cinco con 11/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 107, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 310/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 111, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 116/119, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 121/123, mediante Dictamen Nº 320/21, la Asesoría Legal de la S.O.P. toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 124, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 163/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL - DPTO. ORAN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 13.162.795,11 (pesos trece millones ciento sesenta y dos mil setecientos noventa y cinco con 11/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veite) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Ajudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de 3.000.000,00 al Curso de Acción: 092007019003- Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 652 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2.021.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.022, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.



De la Fuente





Responsive image Responsive image