SALTA, 26 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN Nº 374

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 321-191.865/13-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO IRUYA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que atento a lo solicitado por Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, mediante Declaración Nº 233/2020 (fs. 32/33) y por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública (fs. 37), surge la necesidad de ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto la construcción de un nuevo puesto sanitario en el Paraje San Isidro de la localidad de Iruya, incluyendo una superficie de 146 m2 cubiertos y 11 m2 semicubiertos y comprendiendo los siguientes servicios: sala de espera, enfermeria, un consultorio, sala de internación con baño, baño público para discapacitados, un depósito general y una vivienda para personal médico o de enfermería, la cual contará con 2 dormitorios, baño, cocina-comedor, sector lavadero y tender, caminería y escaleras en el acceso y muretes de contención para protección, todo ello conforme al detallle de los ítems mencionados a fs. 40/43 de la Memoria Descriptiva;

Que en virtud de ello, a fs. 39/110, la Dirección de Obras de Salud de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 14.396.710,28 (pesos catorce millones trescientos noventa y seis mil setecientos diez con 28/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021;

Que la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos;

Que a fs. 112, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 117/120, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 121/122, mediante Dictamen Nº 206/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;

Que a fs. 123, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 175/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 124, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 75/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO IRUYA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 14.396.710,28 (pesos catorce millones trescientos noventa y seis mil setecientos diez con 28/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021 y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 7.486.289,35 al Curso de Acción: 081017032801 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 365 - Unidad Geográfica: 70 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo ejercicio 2022, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente