SALTA, 23 de Octubre de 2020

RESOLUCIÓN Nº 07

SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 00125-246220/20-0.

VISTO la Ley Nº 8.171; los Decretos Nº 131/2020 y Nº 417/2020; las Resoluciones Nº 35/2020 y Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución Nº 364/2020 de la Secretaría de Obras Públicas; y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto la ejecución de la obra de provisión de agua potable en Misión Las Golondrinas - Loc. Santa Victoria Este - Dpto. Rivadavia - Provincia de Salta, con un presupuesto oficial de $ 11.419.105,37 (pesos once millones cuatrocientos diecinueve mil ciento cinco con 37/100), mes de elaboración septiembre del año 2020, IVA incluido, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta días (150) días corridos y, mediante la modalidad de Ajuste Alzado;

Que la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la Secretaría de Obras Públicas, ha tomado la intervención de su competencia;

Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la erogación que demande la presente contratación;

Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;

Que, asimismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;

Que dicha la Secretaría de Obras Públicas, previo dictamen jurídico, dispuso mediante la Resolución Nº 364/2020, que la citada contratación tramitará  por el procedimiento de Adjudicación Simple, con encuadre en el art. 14 de la Ley Nº 8.072 y art. 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de su llamado como así también de todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada;

Que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente Adjudicación Simple es el aprobado por la Resolución Nº 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura;

Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, y Anexos, fijando un precio razonable de su venta -que contribuyan a solventar los gastos administrativos que irrogue la misma- en la suma de cinco mil pesos con 00/100 ($ 5.000,00), y efectuar el llamado a Adjudicación Simple, con designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 417/2020; y previstas, en las Resoluciones Nº 35/2020 y Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones,

EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, y Anexos, los cuales como Anexo forman parte integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra de provisión de agua potable a Misión Las Golondrinas - Loc. Santa Victoria Este - Dpto. Rivadavia -Provincia de Salta, con un presupuesto oficial de $ 11.419.105,37 (pesos once millones cuatrocientos diecinueve mil ciento cinco con 37/100), mes de elaboración septiembre del año 2020, IVA incluido, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta días (150) días corridos y, mediante la modalidad de Ajuste Alzado;

ARTÍCULO 2°.- Llamar a Adjudicación Simple Nº 04/2020, con el objeto indicado en el artículo que precede, para el día diez (10) de noviembre del año 2020, cuya apertura de sobres se llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas - Secretaría de Contrataciones, sita en el Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, 1º bloque, planta baja, ala este, a horas 11:00.

ARTÍCULO 3°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las siguientes personas:

· Cr. Ricardo López (Director Gral. de Seguimiento de Contrataciones de Obras Públicas);

· Dr. Marcelo D'Andrea, (Director Gral. de Procedimiento de Contrataciones de Obras Públicas);

· Arq. Fernando Rodas (Jefe de Programa de Seguimiento de Contrataciones de Obras Públicas);

· Ing. Juan F. Martínez (Jefe de Programa de la Dirección de Infraestructura Social  y Productiva).

· Ing. Oscar Gramajo (Profesional de la Dirección de Infraestructura Social y

Productiva);

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Provincia y en un diario de alcance provincial; y para su conocimiento remítase a la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Moreno - D´Andrea

Los Anexos que forman parte de la presente Resolución se encuentran para su consulta en nuestra página web: http://obraspublicas.salta.gob.ar o en las oficinas de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas.

F. V/C N° 0012 - 00001777
Orden de Publicación: 100081626
Importe: $980,00
Fecha/s de publicación: 29/10/2020