SALTA, 09 de Noviembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº 08

SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 0080050-258448/2019.

VISTO la Ley Nº 8.171; los Decretos Nº 131/2020 y Nº 417/2020; las Resoluciones Nº 35/2020 y Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución Nº 381/2020 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura ; y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto la ejecución de la obra reconstrucción pasillo y patio en cárcel de Tartagal - Departamento San Martín - Provincia de Salta, con un presupuesto oficial de $ 1.585.005,16 (pesos un millón quinientos ochenta y cinco mil cinco con 16/100), IVA incluido, a valores correspondientes a diciembre de 2019, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos, la que se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple, art. 14 Ley Nº 8.072; mediante la modalidad de Ajuste Alzado.

Que la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, ha tomado la intervención de su competencia;

Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la erogación que demande la presente contratación;

Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;

Que, asimismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;

Que dicha Secretaría de Obras Pública, previo dictamen jurídico, dispuso mediante la Resolución Nº 381/2020, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de Ajuste Alzado, con encuadre en el art. 14 de la Ley Nº 8.072 y art. 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18 confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a los fines de su llamado como así también de todos los actos tendientes a la preadudicación de la obra citada; que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente Adjudicación Simple es el aprobado por la Resolución Nº 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura.

Que corresponde aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, especificaciones técnicas, y anexos, que regirán la presente contratación, fijando un precio razonable de su venta que contribuyan a solventar los gastos administrativos que su tramitación irrogue, en la suma de mil pesos ($ 1.000,00), y efectuar el llamado a Adjudicación Simple, con designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 417/2020; y previstas en las Resoluciones Nº 35/2020 y Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones,

EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, y Anexos, los cuales como Anexo forman parte integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra reconstrucción pasillo y patio en cárcel de Tartagal, con un presupuesto oficial de $ 1.585.005,16 (pesos un millón quinientos ochenta y cinco mil cinco con 16/100), IVA incluido, a valores correspondientes a diciembre de 2019, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos, y mediante la modalidad de ajuste alzado,

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Adjudicación Simple Nº 5/2020, con el objeto indicado en el artículo que precede, para el día 26 de noviembre de 2020, cuya apertura de sobres se llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas - Secretaría de Contrataciones, sita en el Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, 1º bloque, planta baja, ala este, a horas 11:00.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las siguientes personas:

· Arq. Fernando Rodas (Jefe de Programa de Seguimiento de Contrataciones de Obras Públicas).

· Dr. Marcelo D'Andrea, (Director Gral. de Procedimiento de Contrataciones de Obras Públicas).

· Marcos Rizzotti (Jefe de Programa de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas).

· Arq. Omar Carpio (Director de Edificios Públicos y Casco Histórico).

· Arq. Matías Rodriguez Issler (Jefe de Programa Edificios Públicos).

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial, en el sitio web de la provincia y en un diario de alcance provincial; y para su conocimiento remítase a la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Moreno -  D’Andrea

Los Anexos que forman parte de la presente Resolución se encuentran para su consulta en nuestra página web: http://obraspublicas.salta.gob.ar o en las oficinas de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas.

F. V/C N° 0012 - 00001869
Orden de Publicación: 100081956
Importe: $1,715.00
Fecha/s de publicación: 13/11/2020