SALTA, 17 de Septiembre de 2020
RESOLUCIÓN N° 01
SUBSECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente No 1100386-253544/2018-0.
VISTO la Ley Nº 8.171; los Decretos Nros. 131/2020 y 417/2020; las Resoluciones Nros. 35/2020 y 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos; la Resolución N° 81/2020 del Ministerio de Infraestructura; y,
CONSIDERANDO:
Que conforme a la Ley N° 8.171, art. 20 inc. 6) compete al Ministerio de Economía y Servicios Públicos entender en la aplicación del Sistema de Contrataciones de la Provincia;
Que mediante el Decreto N° 131/2020 se aprobó la estructura orgánica de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;
Que, asimismo, a través del Decreto N° 417/2020 se dejó establecido que los procedimientos de contrataciones de obras públicas se llevarán adelante a través de la mencionada dependencia;
Que por Resolución N° 35/2020 de la Secretaría de Contrataciones se delegó en la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas la suscripción de los instrumentos legales correspondientes a las funciones previstas en el manual respectivo, incluida la aprobación de los pliegos de bases y condiciones de las contrataciones en las que intervenga;
Que la Resolución N° 36/2020 de aquel órgano aprobó el Manual de Funciones de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas y dispuso su intervención obligatoria en todas aquellas contrataciones que se gestionen mediante el Ministerio de Infraestructura y que tengan por objeto la ejecución de obras públicas bajo cualquiera de las modalidades previstas en la Ley N° 8.072;
Que en el expediente de referencia tramita una contratación que tiene por objeto la ejecución de la obra RECONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO CONCHAS - LOCALIDAD DE METÁN - DPTO. METÁN - PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 81.807.244,11 (ochenta y un millones ochocientos siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con 11/100) IVA incluido, a valores de julio de 2020, con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos y, mediante la modalidad de ajuste alzado;
Que la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la Secretaría de Obras Públicas, ha tomado la intervención de su competencia;
Que se efectuó la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la erogación que demande la presente contratación;
Que tomaron intervención la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicio Públicos, verificando la factibilidad presupuestaria y financiera, con autorización del gasto;
Que, asimismo, tomó intervención de su competencia la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura;
Que dicha cartera, previo dictamen jurídico, dispuso mediante la Resolución N° 81/2020, que la citada contratación tramitará por el procedimiento de Licitación Pública, con encuadre en el art. 13 de la Ley N° 8.072 y art. 15 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, confiriendo intervención a la Subsecretaría de Procedimientos de Obras Públicas a los fines de su llamado como así también de todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada;
Que el pliego de bases y condiciones generales a regir en la presente licitación pública es el aprobado por la Resolución N° 216/19 de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura;
Que corresponde aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, especificaciones técnicas, y anexos, fijando un precio razonable de su venta -que contribuyan a solventar los gastos administrativos que irrogue la misma- en la suma de pesos, ocho mil ($ 8.000), y efectuar el llamado a Licitación Pública, con designación de los miembros que integrarán la Comisión de Preadjudicación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 417/2020; y previstas en las Resoluciones Nros. 35/2020 y 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones;
EL SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, y anexos, los cuales como Anexo forman parte integrante del presente instrumento, para la ejecución de la obra RECONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO CONCHAS - LOCALIDAD DE METÁN - DPTO. METÁN- PROVINCIA DE SALTA, con un presupuesto oficial de $ 81.807.244,11 (ochenta y un millones ochocientos siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con 11/100) IVA incluido, a valores de julio de 2020, con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos y, mediante la modalidad de ajuste alzado.
Artículo 2°.- Llamar a Licitación Pública N° 1/2020, con el objeto indicado en el artículo que precede, para el día 9 de octubre de 2020, cuya apertura de sobres se llevará a cabo en la Subsecretaría de Procedimientos de Obras Públicas - Secretaría de Contrataciones, sita en el Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, 1º bloque, planta baja, ala este horas 12:00.
Artículo 3°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las siguientes personas:
· Cr. Ricardo López (Director Gral. de Seguimiento de Contrataciones de Obras Públicas);
· Dr. Marcelo D'Andrea, (Director Gral. de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas);
· Arq. Fernando Rodas (Jefe de Programa de Seguimiento de Contrataciones de Obras Públicas);
· Ing. Juan F. Martínez (Jefe de Programa de la Dirección de Infraestructura Social y Productiva).
· Ing. David Peña (Profesional de la Dirección de Infraestructura Social y Productiva).
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese el presente llamado en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Provincia y en un diario de alcance provincial; y para su conocimiento remítase a la Unidad de Sindicatura Interna del Misterio de Economía y Servicios Público.
Moreno - D'Andrea
?