SALTA, 7 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN N° 387

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N° 386 - 12.388/22 - 0 y agregados.

VISTO el procedimiento de Adjudicación Simple N° 33/22, para la contratación de la obra “CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIA NEXO EN BARRIO 1° DE MAYO - LOCALIDAD GENERAL GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 169/171, mediante Resolución S.O.P. N° 176/22, se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Anexos correspondientes para la ejecución de la obra mencionada, con un presupuesto oficial de $ 25.030.179,81 (pesos veinticinco millones treinta mil ciento setenta y nueve con 81/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos, para realizar el procedimiento de Adjudicación Simple con la modalidad de ajuste alzado y se autorizóaa la Dirección de Infraestructura Social y Productiva a llevar adelante el respectivo llamado y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la misma;

Que según constancias de fs. 179 se ha dado cumplimiento con las debidas publicaciones del llamado a Adjudicación Simple en un diario de circulación local y a fs. 180/181 en el Boletín Oficial y a fs. 182 en la página web http://obraspublicas.salta.gob.ar, garantizándose así el cumplimiento de los principios generales enunciados en los artículos 9 y 30 de la Ley N° 8.072 y arts. 9, 10, 40 y 41 de su Decreto Reglamentario N° 1.319/18;

Que conforme al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 08 de Abril de 2.022 (fs. 184) se presentó una única oferta de la empresa “DRILLING SERVICE S.A.”, por los montos y en las condiciones allí detalladas;

Que de las actuaciones cumplidas surge que el procedimiento de contratación se ha llevado a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones aplicables del régimen de contrataciones de la Provincia;

Que a fs. 254/255, rola el informe de la Comisión de Preadjudicación designada mediante Resolución N° 176/22 de la Secretaria de Obras Públicas, la cual recomienda declarar admisible en lo relacionado a los requisitos formales, la única oferta presentada por la empresa “DRILLING SERVICE S.A.”, pasando a la evaluación de los criterios dispuestos por el artículo 16 del Pliego de Condiciones Particulares;

Que al respecto, la Comisión Evaluadora entiende que la oferta de la empresa admisible, verifica técnicamente lo requerido en los pliegos, cuenta con capacidad de ejecución anual y capacidad técnica individual suficientes para esta obra, presenta su cotización y análisis de precios razonables, resultan coherentes su plan de trabajo y la metodología propuesta y sus equipamientos son suficientes, reflejando también el  cumplimiento de los valores vigentes al momento de la apertura de sobres respecto a la cotización de la mano de obra requerida;

Que en consecuencia la Comisión Evaluadora recomienda preadjudicar la contratación en cuestión a la empresa “DRILLING SERVICE S.A.”, en la suma de $ 26.503.175,29 (pesos veintiséis millones quinientos tres mil ciento setenta y cinco con 29/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Abril de 2.022, que representa un 2,08% superior al presupuesto oficial actualizado, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos y a ejecutarse por la modalidad de ajuste alzado, por cumplir con los requerimientos técnicos y formales necesarios, siendo la única oferta y resultar conveniente por cumplimentar satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares;

Que a fs. 256, rola la constancia de la notificación del Informe de Preadjudicación al oferente, sin que presenten impugnaciones al mismo;

Que a fs. 258, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación definitiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 259/260, mediante Dictamen N° 231/22, toma intervención la Asesoría Legal de la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de adjudicación correspondiente;

Que a fs. 261, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura toma la intervención que le compete mediante Informe N° 98/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley N° 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, corresponde dictar el instrumento administrativo aprobatorio;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento de Adjudicación Simple N° 33/22, llevado adelante por la Dirección de Obras de Infraestructura Social y Productiva, encomendado por Resolución S.O.P. N° 176/22 para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIA NEXO EN BARRIO 1° DE MAYO - LOCALIDAD GENERAL GÜEMES - DPTO. GRAL GENERAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 25.030.179,81 (pesos veinticinco millones treinta mil ciento setenta y nueve con 81/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado.

ARTÍCULO 2°.- Declarar admisible a la oferta de la empresa “DRILLING SERVICE S.A.”, por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos.

ARTÍCULO 3°.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 8.072, adjudicar a la empresa “DRILLING SERVICE S.A.”, CUIT N° 30-69066089-6, la ejecución de la obra “CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIA NEXO EN BARRIO 1° DE MAYO - LOCALIDAD GENERAL GÜEMES - DPTO. GRAL GENERAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, por un monto de $ 26.503.175,29 (pesos veintiséis millones quinientos tres mil ciento setenta y cinco con 29/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Abril de 2.022, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los Trabajos y a ejecutarse con la modalidad de Ajuste Alzado, por cumplir con los requisitos formales y técnicos requeridos y resultar conveniente por cumplir satisfactoriamente con los criterios de evaluación dispuestos por el artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 4°.- Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa “DRILLING SERVICE S.A.”, por el monto y las condiciones previstas en el artículo 3° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Dejar establecido que en cumplimiento de la Ley N° 7.070, la Empresa contratista presentará de corresponder, el estudio ambiental, conforme a lo ordenado en la Documentación Técnica y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092038003701 - Financiamiento: Libre Disp. (10011) - Proyecto: 905 - Unidad Geográfica: 49 - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 7°.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De La Fuente

F. V/C N° 0012 - 00005357
Orden de Publicación: 100094851
Importe: $3.742,00
Fecha/s de publicación: 13/06/2022