SALTA, 04 de Junio de 2024

RESOLUCIÓN Nº 582

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 136 - 265.948/23 - 0 y agregados.

>VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales para la ejecución de la obra: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS - NODO LOGÌSTICO Y PARQUE INDUSTRIAL - GRAL. M. M. GÜEMES - DPTO. GRAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/17, rolan los antecedentes y la intervención del Ente General de Parques y Aéreas Industriales con el visto bueno del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, expresando la necesidad de la ejecución de la obra de referencia que posibilitará el mejoramiento de la infraestructura básica de los predios del Nodo Logistico y del Parque Industrial de la localidad de General Güemes y que resulta esencial para sus óptimos funcionamientos, gracias a la baja de los costos de transporte de carga y los tiempos operativos, reactivando la actividad industrial y fortaleciendo la producción local potenciando la producción de las economías regionales del NOA;

Que la presente contratación tiene por objeto realizar las obras necesarias para garantizar la provisión de los servicios públicos de agua y energía eléctrica como así también abovedamiento de calzadas en el predio del Nodo Logistico y la apertura de calles y trabajos de topografía para proyecto de cordón cuneta y badenes para ambos predios tanto del Nodo Logistico como del Parque Industrial, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 23 y de las especificaciones técnicas de fs. 36/40;

Que, en virtud de ello, a fs. 18/40, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 44.239.819,15 (pesos cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos diecinueve con 15/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024, conforme al detalle de la planilla d e cómputo y presupuesto de fs. 25;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Martín Miguel de Güemes;

Que a fs. 41, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 71/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 44, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que conforme a lo informado, la presente contratación se realiza en el marco de la excepción prevista en el artículo 4º del Decreto Nº 45/24, en razón de que resulta imprescindible para garantizar la provisión de los servicios de agua potable y energía eléctrica y la mejora de la infraestructura básica del predio del Nodo Logistico y del Parque Industrial:

Que a fs. 49/52, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 53/54, rola el Dictamen Nº 246/24 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 55, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 19/24;

Que a fs. 57, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la entonces Dirección de Obras Municipales para la obra “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS - NODO LOGÍSTICO Y PARQUE INDUSTRIAL - GRAL. M. M. GÜEMES - DPTO. GRAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 44.239.819,15 (pesos cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos diecinueve con 15/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 ine. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra

mencionada en el artículo primero de a presente resolución a la Municipalidad de General Martín Miguel de Güemes.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de General Martín Miguel de Güemes, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092008062201 - Proyecto: 984 - Unidad Geográfica. 49 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicaren el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013310
Orden de Publicación: 100114647
Importe: $0.00
Fecha/s de publicación: 07/06/2024