SALTA, 14 de mayo de 2024

RESOLUCIÓN Nº 518

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 01 - 237.312/18 - Cpde. 28.

VISTO el Convenio de Rescisión de Obra Pública celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Rosario de la Frontera, correspondiente a la obra “PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR - PRIMERA ETAPA - ROSARIO DE LA FRONTERA”; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.O.P. Nº 311/2.020 (fs. 31), se adjudica la obra y se aprueba la suscripción del Convenio de Obra Pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Rosario de la Frontera, para la ejecución de la mencionada obra, por la suma la de $ 25.597.939,16 (pesos veinticinco millones quinientos noventa y siete mil novecientos treinta y nueve con 16/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos, en el marco de lo dispuesto por el articulo 15º inc. a) de la Ley Nº 8.072;

Que tal como surge del informe efectuado por la Inspección de Obra de la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. y la Nota presentada por la Municipalidad de Rosario de la Frontera, se solicita rescindir de común acuerdo el convenio celebrado, en virtud de resultar imposible continuar con la obra pendiente de ejecutar debido al grave desequilibrio en la ecuación económica financiera del convenio ocasionado por la situación inflacionaria que es de público conocimiento;

Que conforme a la Planilla del Sistema SISOP y al informe del Sistema Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura (fs. 27/29), la ejecución de la obra tuvo su inicio en fecha 01 de Diciembre del 2.020, registrándose un avance físico del 83,72 %;

Que tal como lo establece el artículo 55 inciso c) de la Ley Nº 8.072, los contratos podrán extinguirse en el supuesto de acuerdo de las partes;

Que asimismo, el articulo 76 inc. c) de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, establece que la rescisión contractual por mutuo acuerdo deberá fundarse en motivos graves y sobrevinientes a la adjudicación, y que deberán acordarse los efectos patrimoniales y no patrimoniales derivados de la misma;

Que en igual sentido, el articulo, el artículo 15.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución S.O.P. Nº 216/19 establece que ambas partes podrán acordar la rescisión del contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento o como consecuencia de motivos sobrevienta a la adjudicación;

Que a fs. 25 y vta., la entonces Dirección de Infraestructura, Social y Productiva y la Coordinación General de Obras de la S.O.P., prestan conformidad a la solicitud de rescisión requerida;

Que a fs. 30, rola el informe emitido por el Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) del Ministerio de Infraestructura, relacionado al estado financiero de la obra;

Que a fs. 32/33, mediante Dictamen Nº 161/24 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de rescisión correspondiente;

Que a fs. 34, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructuraha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 41/24;

Por ello, con encuadre legal en los artículos 55 inciso c) de la Ley N° 8.072, 76 inciso c) de su Decreto Reglamentario Nº 1.319/18 y 15.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución S.O.P. N° 216/19,

EL SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Convenio de Rescisión de Obra Pública celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Rosario de la Frontera, para la ejecución de la obra “PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR - PRIMERA ETAPA - ROSARIO DE LA FRONTERA”, el que como Anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Remitir copia de la presente resolución al Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura para su conocimiento.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013119
Orden de Publicación: 100114004
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 16/05/2024