SALTA, 3 de Mayo de 2024

RESOLUCIÓN Nº 57

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 0110272-112401/2021 - 77.

VISTO las presentes actuaciones mediante Ias cuales se tramita la aprobación del procedimiento correspondiente a la solicitud de ampliación del plazo contractual Nº 6 de la Obra: “CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS CUEVAS PINTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHIPAS, PROVINCIA DE SALTA" ejecutada en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta, Préstamo BID Nº 2835/OC-AR, por la empresa Romero y Cía. S.R.L.; y,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 31/2024 de este Ministerio de Economía y Servicios Públicos de fecha 08/03/2024 se aprobó la ampliación de plazo Nº 5 de la obra mencionada en visto y se estableció como fecha de finalización de obra el día 25/03/2024;

Que por Nota de Pedido Nº 40 de fecha 20/03/2024 la contratista solicitó una ampliación de plazos por 51 días, funda su pedido en las constantes lluvias que ocurrieron en el sector de la obra, sumado a casos de dengue que redujo la asistencia del personal en la obra;

Que se adjunta nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión readecuados a la nueva fecha de finalización;

Que la inspección de obra analizó lo solicitado por la contratista, evaluó las causales y considera que son eventos compensables, sugiriendo autorizar la ampliación de plazo estableciéndose como nueva fecha de finalización de obra el día 15/05/2024;

Que la asesoría legal de la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera emitió el dictamen pertinente, como así también la Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura;

Que el contrato de la obra, en la cláusula 28.1 de las condiciones generales, establece la posibilidad de prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación sin que el contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le generen gastos adicionales;

Que las causales esgrimidas fueron acreditadas como eventos compensables por el gerente de obras y se encuentran previstas en la cláusula 44.1 punto (f) de las condiciones generales del contrato;

Que la competencia del Ministerio de Economía y Servicios Públicos para el dictado del presente instrumento surge de lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2020;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el procedimiento correspondiente a la ampliación del plazo contractual Nº 6 de la Obra: "CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS CUEVAS PINTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHIPAS, PROVINCIA DE SALTA” ejecutada en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta, Préstamo BID Nº 2835/OC-AR.

ARTÍCULO 2º.- APROBAR el nuevo Plan de Trabajo estableciendo como nueva fecha de finalización de la Obra el día 15/05/2024.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR a la señora Secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir con la firma contratista la adenda correspondiente a la ampliación de plazo solicitada.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Dib Ashur

R. S/C N° 100013132
Orden de Publicación: 100114087
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 17/05/2024