SALTA, 16 de Mayo de 2024

RESOLUCIÓN Nº 531

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 5.375/24 - 0 y agregados.



VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS CON GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO PUENTE BAILEY - LOS TOLDOS - DPTO. SANTA VICTORIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. eleva el Legajo Técnico elaborado, en virtud de la solicitud efectuada oportunamente por la Intendencia de Los Toldos, destacando que la presente obra resulta necesaria en razón de que la crecida del río hace peligrar la estructura del puente Bailey que además es el único acceso a las localidades de La Maroma, Los Toldos, El Aracazay, El Lipeo y otras localidades;

Que la presente obra tiene por objeto la contratación de la mano de obra necesaria para la construcción de defensas con gaviones y trabajos de encauce para proteger el terraplén de acceso al puente Bailey y así mejorar el funcionamiento de las obras existentes, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 07/08 y las Especificaciones Técnicas de fs. 13/16;

Que en virtud de ello, a fs. 02/16, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 2.931.756,76 (pesos dos millones novecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y seis con 76/100) IVA incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 09;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Los Toldos;

Que a fs. 17, rola el informe Técnico Ambiental Nº 01/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 19, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que conforme a lo informado, la presente contratación se realiza en el marco de la excepción prevista en el artículo 4° del Decreto N° 45/24, en razón de que resulta imprescindible para el mantenimiento del cauce del río, protegiendo la estructura existente del puente Bailey que comunica a varias localidades de la zona intervenida;

Que a fs. 24/27, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 28/29, rola Dictamen Nº 195/24 emitido por la Asesoría Legal y Técnica de la S.O.P., con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 30, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 13/24;

Que a fs. 32, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaria de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P., para la obra “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS CON GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO PUENTE BAILEY - LOS TOLDOS - DPTO. SANTA VICTORIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 2.931.756,76 (pesos dos millones novecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y seis con 76/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Los Toldos.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Los Toldos, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007156801 - Proyecto: 517 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley N° 27.429 (295) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013180
Orden de Publicación: 100114217
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 23/05/2024