SALTA, 23 de Julio de 2024

RESOLUCIÓN Nº 719

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 278.657/23 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCION ESCUELA Nº 4.292 “BERTA CEREZO DE MAMANI” - ORÁN - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 03/91 rolan antecedentes de la solicitud realizada por las autoridades de la Escuela Nº 4.292 “Berta Cerezo de Mamani”, el Referente de Aéreas de Infraestructura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Cámara de Senadores, expresando la necesidad de la la ejecución de trabajos de refacciones que permitirá garantizar la seguridad de la comunidad educativa y potenciar los servicios educativos que se brindan el el citado establecimiento;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto reparaciones varias en cubiertas y canaletas en sector de Nivel Inicial y Escuela Primaria, con su correspondiente cambio de cielorraso. Tambien se ejecutará instalación eléctrica nueva y pintura general en todo el sector del establecimiento donde se intervengan, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 100 y las especificaciones técnicas particulares de fs. 102/112;

Que, en virtud de ello, a fs. 99/128 la entonces Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 85.848.840,36 (pesos ochenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 36/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.023, conforme al detalle de la planilla de còmputo y presupuesto de fs. 109;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos;

Que a fs. 98, rola informe Técnico Ambiental Nº 12/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 137/140, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos han tomado la intervecnión que les compete en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 142/144, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 145/146, mediante Dictamen Nº 302/24, la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 147, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 10/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCION ESCUELA Nº 4.292 “BERTA CEREZO DE MAMANI” - ORÁN - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 85.848.840,36 (pesos ochenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 36/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.023 y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 071011005207 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Proyecto: 1008 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la pàgina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100013684
Orden de Publicación: 100115887
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 30/07/2024