SALTA, 20 de Agosto de 2024

RESOLUCIÓN Nº 820

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 31.571/24 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “CAMBIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA N° 4.020 “GRAL. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 04/07, rolan los antecedentes de las solicitudes presentadas por las distintas áreas técnicas del Ministrio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando la necesidad de la ejecución de los trabajos de referencia que permitirán el normal funcionamiento de la institución y que se puedan cumplir con los parámetros mínimos de seguridad;

Que la presente contratación tiene por objeto el reemplazo total de la instalación eléctrica en todas las edificaciones, con aumento de potencia en acometida de la Escuela Nº 4.020 “Gral. Justo Josè de Urquiza”, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 59/60 y de las especificaciones técnicas de fs. 78/88;

Que, en virtud de ello, a fs. 58/88 la entonces Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 138.733.205,31 (pesos ciento treinta y ocho millones setecientos treinta y tres mil doscientos cinco con 31/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.024, conforme al detalle de la planilla de computo y presupuesto de fs. 87;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 57, rola informe Técnico Ambiental Nº 58/24 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 96/97, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economìa y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 97 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 98/99, mediante Dictamen Nº 359/24, la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento

Que a fs. 100, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 28/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CAMBIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA N° 4.020 “GRAL. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 138.733.205,31 (pesos ciento treinta y ocho millones setecientos treinta y tres mil doscientos cinco con 31/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014003
Orden de Publicación: 100116916
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 28/08/2024