SALTA, 12 de Septiembre de 2.024

RESOLUCIÓN Nº 893

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 252.790/23 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4.516 “ARMADA ARGENTINA” - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 03/05, rolan los antecedentes de la solicitud realizada por el Área de Infraestructura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará mejorar las condiciones edilicias para una mejor prestación de los servicios de educación en la Escuela N° 4516 “Armada Argentina” de la localidad de Tratagal;

Que la presente conratación tiene por objeto el reemplazo de la salida de cañeríade desagüe pluvial, lareparación general de los núcleos sanitarios de toda la escuela con remodelación total de uno de ellos, el reemplazo y la normalización de la instalación elèctrica, la reparación de cielorraso y la provision de un termotanque en la cocina-comedor, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fgs. 48/49 y de las especificaciones técnicas de fs. 28/36

Que, en virtud de ello, a fs. 47/50 y 52/67 la entonces Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 132.787.492,71 (pesos ciento treinta y dos millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos con 71/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, conforme al detalle de la planilla de computo y presupuesto a fs. 06;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 71/72, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economìa y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 72 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 78, rola informe Técnico Ambiental Nº 455/23 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 79/80, mediante Dictamen Nº 328/24, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 81, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 42/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4.516 “ARMADA ARGENTINA” - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 132.787.492,71 (pesos ciento treinta y dos millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos con 71/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014248
Orden de Publicación: 100117666
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 20/09/2024