SALTA, 16 de septiembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 912

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 369 - 74.161/21 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD N° 46 - BARRIO MOROSINI SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/60 y 62/63, rolan como antecedentes las solicitudes y el ante proyecto presentado por las áreas técnicas del Ministerio de Salud Pública y por la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., planteando las necesidades de la ejecución de trabajos de refacciones y ampliación en el Centro de Salud Nº 46 del Barrio Morosini de la ciuda de Salta, los cuales potenciarán el servicio de salud pública que se brinda en el mismo;

Que la presente contratación tiene por objeto la incorporación de dos nuevos consultorios, sala de aislamiento, lavadero, sector de residuos y remodelación de sector de adminsitracion y sanitarios públicos, para dar respuesta a las necesidades requeridas. Asimismo, se prevé el cierre del predio con medianera y cercado perimetral para mayor seguridad de las instalaciones, consistiendo la superficie a ampliar en 50 m2 cubiertos, mientras que los sectores a remodelar alcanzan los 80 m2, aproximadamente, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 66/69 y de la documentacion técnica de fs. 90/113;

Que en virtud de ello, a fs. 65/118 y 124/126 la entonces Dirección de obras Salud de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 106.014.116,03 (pesos ciento seis millones catorce mil ciento dieciséis con 03/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Abril de 2.024, conforme planilla de còmputo y presupuesto de fs. 124/125;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 210 (doscientos diez) días corridos;

Que a fs. 119, rola el informe Técnico Ambiental Nº 185/23 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 131/132, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 132 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 133/134, mediante Dictamen Nº 343/24 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 135, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete medianteIinforme Nº 60/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD Nº 46 - BARRIO MOROSINI SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 106.014.116,03 (pesos ciento seis millones catorce mil ciento dieciséis con 03/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Abri de 2.024 y con un plazo de ejecución de 210 (doscientos diez) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014307
Orden de Publicación: 100117870
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 25/09/2024