SALTA, 28 de Agosto de 2024

RESOLUCIÓN Nº 838

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 151.937/24 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Procesos de Contrataciones para la ejecución de la obra “READECUACIONES ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE CUBIERTAS EN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/03 rola los antecedentes remitidos por la Secretaría de Personas Mayores y del Oficio Judicial presentado por la Asesorá de Incapaces N° 2 del Distrito Judicial Norte - Orán, planteando la urgente necesidad de ejecutar la obra mencionada, la cual posibilitará mejorar las condiciones edilicias para el normal funcionamiento del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul de la localidad de Orán;

Que la presente contratación tiene por objeto la readecuación y puesta bajo normas la totalidad de la instalación eléctrica del edificio existente, como asi también el cambio total de la cubierta, a fin de generar mejores condiciones de habitabilidad para las personas que allí se alojan, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/06 y las especificaciones técnicas de fs. 17/36;

Que en virtud de ello, a fs. 04/36 la Dirección de Procesos de Contrataciones de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 239.088.186,98 (pesos doscientos treinta y nueve millones ochenta y ocho mil ciento ochenta y seis con 98/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos;

Que a fs. 37, rola el informe Técnico Ambiental Nº 142/24 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 45/46, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economìa y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 46 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 47/48, mediante Dictamen Nº 377/24 la Asesoria Legal y Técnica de la S.O.P. toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 49, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 33/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018,

Decreto 417/2.020 y Resolución Nº 06/2.024 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “READECUACIONES ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE CUBIERTAS EN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 239.088.186,98 (pesos doscientos treinta y nueve millones ochenta y ocho mil ciento ochenta y seis con 98/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente al Ministerio de Infraestructura del Ejercicio 2.024.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014070
Orden de Publicación: 100117129
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 05/09/2024