SALTA, 01 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 951

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 31.415/24 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “DEFENSA SOBRE RÍO LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/13, el Intendente de la Municipalidad de La Caldera solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, cuya documentación fuera revisada por la Secretaría de Recursos Hídricos, la cual permitirá realizar tareas para mitigar desbordes y a la vez, dificultar el avance del río La Caldera en dirección de los Barrios Santiago Apóstol y El Nogalar que son las zonas más afectadas en época estival;

Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de defensas en un total de 180 ml, en las zonas críticas de la localidad, siendo ellas: 1) Zona Bº Santiago Apóstol Sección 2, por 60 ml y 2) Zona Bº El Nogalar 4, por 120 ml e incluye 523 ,01 m2 de replanteo y topografía, 540 m3 de provisión, transporte y colocación de gaviones con cara expuesta reforzada, 1.080 m2 de provisión, transporte y colocación de colchonetas de 0.30 de espesor con tapa reforzada, 1440 m2 de provisión y colocación de filtro geotextil de 150 g, 1620 m3 de provisión de piedra in situ, 80 h de excavadora hidráulica de 87 HP, 360 m3 de terraplén sostenimiento muro de gaviones y 40 h de limpieza periódica y final de la obra, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 50/51 y de las especificaciones técnicas de fs. 38/41 vta.;

Que, en virtud de ello, a fs. 45/60, la entonces Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 216.819.417,19 (pesos doscientos dieciséis millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos diecisiete con 19/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 52;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de La Caldera;

Que a fs. 42, rola el informe Técnico Ambiental Nº 74/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 66/67, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 68, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 69/70, rola Dictamen Nº 432/24 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 71, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 92/24;

Que a fs. 73, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “DEFENSA SOBRE RÍO LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 216.819.417,19 (pesos doscientos dieciséis millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos diecisiete con 19/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Agosto de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de La Caldera.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de La Caldera, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007156802 - Proyecto: 1038 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Libre Disp. (100) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100014486
Orden de Publicación: 100118374
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 14/10/2024