SALTA, 28 de Noviembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 1101

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 169.161/24 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS ISLAS MALVINAS Y SAN CAYETANO - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/15 el Intendente de la Municipalidad de Joaquín V. González presenta el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra, la cual posibilitará mejorar el alumbrado público de los Barrios Islas Malvinas y San Cayetano de la citada localidad;

Que la presente contratación tiene por objeto la refuncionalización de la red de alumbrado público con artefactos homologados rango LED 150 W >19000 Lm montados sobre postes de 7,5 metros existentes y a instalar con brazo de 1.20 m. reemplazando a las lámparas de vapor de sodio SAP DE 150w y sus artefactos obsoletos. La nueva línea deberá respetar la fisonomía de la existente. Comprende una cantidad de 100 luminarias. El municipio construirá tres comandos de alumbrado público para seccionar la carga de la línea de forma correcta, realizara un testeo general y prueba de conducción del cableado aéreo nuevo y existente de la línea. Se instalarán 3000 m. de cable aéreo de 2x16 y 3x25/50 para cruces y se conectaran los equipos a la red a través del cableado SUBT de2x2.5 con sus correspondientes protecciones y se reubicaran los artefactos retirados, conforme a la Memoria Descriptiva de fs. 04/05 y especificaciones técnicas de fs. 06/07;

Que, en virtud de ello, a fs. 17/29, la entonces Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 184.259.882,29 (pesos ciento ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos con 29/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.024, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 18;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Joaquín V. González;

Que a fs. 30, rola el informe Técnico Ambiental Nº 199/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 37/38, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 39, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 40/41, rola Dictamen Nº 399/24 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 42, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 137/24;

Que a fs. 43, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la entonces Dirección de Obras Municipales, para la obra “REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS ISLAS MALVINAS Y SAN CAYETANO - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $184.259.882,29 (pesos ciento ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos con 29/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.024, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Joaquín V. González.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Joaquín V. González, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 72.129.941,15 al Curso de Acción: 092007196801 - Proyecto: 1104 - Unidad Geográfica: 7 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.024.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.025 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente

R. S/C N° 100015151
Orden de Publicación: 100120495
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 12/12/2024