SALTA, 09 de Diciembre de 2024

RESOLUCIÓN Nº 175

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Expediente Nº 253 - 115.242/22 - 0 y agregados.

>VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la entonces Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/45, rola la solicitud realizada por el Centro de Salud de Vaqueros, las intervenciones de las distintas àreas del Ministerio de Salud Pública y el informe efectuado por la Inspeccion de Obra de la entonces Dirección de Obras Salud de la S.O.P., planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará contar con un nuevo establecimiento de salud con ell objeto de brindar una

mejor calidad de asistencia a la comunidad de la citada localidad y su zona de influencia;

Que los trabajos a realizar tiene por objeto la contruccion de: 1) Hall de ingreso y espera, 2) Admisión o Recepcion, 3) Consultorio de Pediatria, 4) Consultorio Gnecologico con baño, 5) 2 Consultorios odontológico, 6) 6 Consultorios, 7) Laboratorio, con Box de extracciones, 8) Sala de Rayo X, 9) Farmacia y deposito de leche, 10) Depósito de limpieza, 11) Baños públicos, 12) Baño para discapacitados,

13) Espera, 14) Enfermerìa de guardia, 15) Sala de observación para dos camas y baño, 16) Sala de reanimación, 17) Consultorio de Guardia, 18) Baños públicos, 19) Sala de APS, 20) Baño, 21) Depòsito, 22) Baño de personal, 23) Cocina, 24) Oficina para gerente general, 25) Administración y 26) Secretarías oficina, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 50/54 y de las especificaciones técnicas particulares de fs. 77/111;

Que, en virtud de ello, a fs. 79/148 la entonces Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 955.125.307,81 (pesos novecientos cincuenta y cinco millones ciento veinticinco mil trescientos siete con 81/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.024;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública (artículo 13 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 545 (quinientos cuarenta y cinco) días corridos;

>Que a fs. 150, rola informe Tecnico Ambiental Nº 202/24 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 156/157, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 37/24 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 157 vta., rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 158/160, mediante Dictamen Nº 392/24, la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Licitación Pública;

Que a fs. 161, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 89/24;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economia y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Licitación Pública con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $955.125.307,81 (pesos novecientos cincuenta y cinco millones ciento veinticinco mil trescientos siete con 81/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Julio de 2.024 y con un plazo de ejecución de 545 (quinientos cuarenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Licitación Pública y todos los actos tendientes a la preadjudicacion de la obra citada en el articulo anterior, de conformidasd a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y la Resolución Nº 06/24 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economica y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida correspondiente del Ministerio de Infraestructura - Ejercicio 2.025 .

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Camacho

R. S/C N° 100015237
Orden de Publicación: 100120735
Importe: $0,00
Fecha/s de publicación: 18/12/2024