SALTA, 10 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 407

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-16.943/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIA DE NEXO EN PREDIO COMPLEJO MUNICIPAL BARRIO EL JARDIN - LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/108, rola el proyecto ejecutivo elaborado por la empresa Aguas del Norte - Co.S.A.ySa. para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará normalizar la prestación del servicio a barrios ubicados en zona sur de la localidad de Embarcación;

Que la presente contratación tiene por objeto construir un pozo profundo, sus obras accesorias y complementarias, que faciliten el equipamiento y vinculación de éste con el sistema de distribución de agua potable existente e incluye la construcción de un nuevo pozo profundo, provisión e instalación de equipo de bombeo, casilla de comando y cloración, cercado perimetral, instalaciones para inyección de solución desinfectante en cámara de cloración, pilar bajada de energía eléctrica, instalaciones para alumbrado exterior, cámara de macromedición / inyección solución desinfectante / cámaras de inspección / platea de Hº armado en boca de pozo, provisión e instalación de macromedidor en cámara de macromedición, manifold 6” salida boca de pozo, la cañería de nexo, sellado de pozos existentes y regularización dominial, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva y documentación técnica de fs. 04/108;

Que, en virtud de ello, a fs. 109/128 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 16.723.356,92 (pesos dieciséis millones setecientos veintitrés mil trescientos cincuenta y seis con 92/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 22;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 129 rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 118/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 130 vta. y 131 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que la obra se encuentra comprendida en las construcciones vinculadas a obras de agua y saneamiento, quedando exceptuada del requisito de la autorización del gasto por parte de la Secretaría de Finanzas, conforme le establece el artículo 5 de la Resolución Nº 102D/22 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, previéndose además que su gasto será afrontado con fondos provenientes del Fondo Fiduciario 2.022;

Que a fs. 135/137, mediante Dictamen Nº 151/22, la Coordinación Legal y Técnica de la SOP toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 138 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante el Informe Nº 88/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIA DE NEXO EN PREDIO COMPLEJO MUNICIPAL BARRIO EL JARDIN - LOCALIDAD DE EMBARCACIÓN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $16.723.356,92 (pesos dieciséis millones setecientos veintitrés mil trescientos cincuenta y seis con 92/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero 2022 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta el Curso de Acción: 092038005501- Financiamiento: Libre Disp. (10011) - Proyecto: 952 - Unidad Geográfica: 56 -Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente