SALTA, 06 de Agosto de 2021

RESOLUCIÓN Nº 411

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 47-105.734/18-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 4.112 - 17 DE AGOSTO - LOCALIDAD FINCA LA MORA - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/36 rolan los antecedentes de los relevamientos e informes realizados por las autoridades de la Escuela Nº 4112 de la localidad de Finca La Mora y por la Direccion General de Infraestructura del Ministerio de Eduación, Ciencia y Tecnología, planteando la necesidad de la ejecucion de la obra mencionada;

Que la presente contratación tiene por objeto la demolición del actual albergue y del fogón para la construcción de otros nuevos, la terminación y recambio de la cubierta de un aula, el recambio total de los desagües cloacales y cañerías de agua (fría y caliente), la remoción de los cielorrasos exteriores en galería y aleros, con elevación de los muros de cierres exteriores hasta nivel de cubiertas existentes, conforme a las especificaciones detalladas en la Memoria Descriptiva de fs. 39/41;

Que, en virtud de ello, a fs. 38/83 la Dirección de Obras de Educación de la SOP confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 15.877.520,06 (pesos quince millones ochocientos setenta y siete mil quinientos veinte con 06/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días corridos;

Que a fs. 37 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 137/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 89 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 94/98 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 99/100 mediante Dictamen Nº 193/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;

Que a fs. 101 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 71/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 4.112 - 17 DE AGOSTO - LOCALIDAD FINCA LA MORA - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 15.877.520,06 (pesos quince millones ochoceintos setenta y siete mil quinientos veinte con 06/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2021 y con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 071011098002 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 307 - Unidad Geográfica: 133 - Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente