SALTA, 13 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 415

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 321-231.291/18 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud, para la ejecución de la obra “AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN - DPTO. SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/12 rolan las solicitudes presentadas por autoridades del Centro de Salud del B° Güemes del Dpto. Orán, los informes, anteproyecto de la obra de referencia y relevamiento realizado por el área técnica del Ministerio de Salud y la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., planteando la necesidad de acondicionar el establecimiento mencionado para potenciar la normal prestación del servicio de salud que se brinda en el mismo;

Que la presente contratación tiene por objetivo poder brindar al Centro de Salud un mayor y mejor servicio de atención en todas las áreas, ya que actualmente no era funcional el espacio físico y disposición de consultorios y enfermería, mejorando también la habitabilidad y funcionalidad de los distintos sectores existentes (administrativo, jefatura, sala de reunión, etc.);

Que las obras proyectadas comprenden la ampliación del Centro de Salud (270 m2) que incluye la enfermería, farmacia, 4 consultorios, baños, recepción, sala de espera y APS y las rareas de refacción y refuncionalización que incluye la administración, consultorio odontológico y la oficina del jefe de servicios, cambio de cubierta, cambio de carpinterías y la incorporación de equipos de aire acondicionado, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 14/17 y documentación técnica de fs.42/91;

Que en virtud de ello, a fs. 13/91 la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P. confecciona el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 34.276.649,25 (pesos treinta y cuatro millones doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve con 25/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 76/77;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos días);

Que a fs. 92 rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 441/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 96 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 101/104, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 105/107 vta., mediante Dictamen Nº 223/22, la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Publicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 108 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante el Informe Nº 116/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN - DPTO. SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 34.276.649,25 (pesos treinta y cuatro millones doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve con 25/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.021 y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la pre adjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta el Curso de Acción: 081017034201- Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 940 - Unidad Geográfica: 126 -Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente