SALTA, 09 de Agosto de 2021

RESOLUCIÓN Nº 426

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-54.801/21-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a la rescisión contractual dispuesta por Resolución SOP Nº 423/19 (fs. 73/76) y a la susbsistencia de las necesidades que dieron origen a la obra objeto de la misma, surge la necesidad de ejecutar las tareas necesarias para su finalización;

Que la presente contratación tiene por objeto la terminación de la construcción del puesto sanitario en la localidad de Las Mesadas, perteneciente al Municipio de Campo Quijano, comprendiendo una superficie de 120 m2 a intervenir, el cual contará con una sala de espera, un consultorio/enfermería con baño, un consultorio, un baño público, un depósito general y una vivienda para personal médico o de enfermería, conforme a las especificaciones detalladas en la Memoria Descriptiva de fs. 04/07;

Que en virtud de ello, a fs. 03/72, la Dirección de Obras de Salud de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 6.670.502,58 (pesos seis millones seiscientos setenta mil quinientos dos con 58/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos;

Que a fs. 77 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 125/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 82 rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 87/90 rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 91/92 mediante Dictamen Nº 168/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;

Que a fs. 93 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete, mediante informe Nº 64/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 6.670.502,58 (pesos seis millones seiscientos setenta mil quinientos dos con 58/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021 y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todo los actos tendientes a la preadjudicacion de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017018103 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 391 - Unidad Geográfica: 147 - Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente