SALTA, 24 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 457

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 25.327/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “RED DE SENDEROS 1: SENDERO HOTEL TERMAS - ROSARIO DE LA FRONTERA - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente contratación se realiza como parte de la operatoria del Programa Nacional de Inversiones Turisticas “50 destinos” Convenio de Financiamiento firmado entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, relacionado al Proyecto ”Red de Senderos 1”;

Que a fs. 06/13 rola el Convenio de Colaboración Específica, suscripto entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Salta mediante el cual se comprometen a brindarse recíproca ayuda a efectos de llevar adelante las acciones tendientes a la concreción de los proyectos incluidos en la operatoria mencionada;

Que la presente contratación tiene la finalidad de ordenar el uso público de los senderos garantizando la seguridad de la personas, en la zona del Hotel Termas, Municipio de Rosario de la Frontera, a través de las siguientes intervenciones: arreglos genéricos de los senderos y cartelería, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 2021 y de las especificaciones técnicas de fs. 40/65;

Que, en virtud de ello, a fs. 19/65 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P. confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 14.412.663,16 (pesos catorce millones cuatrocientos doce mil seiscientos sesenta y tres con 16/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Noviembre de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs.55;

Que la contratacióin y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicaión Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 66/67 rola copia de la Resolución Nº 1072/21 de la Municipalidad de Rosario de la Frontera aprobando el certificado de aptitud ambiental;

Que a fs. 78/98 se incopora copia de la Resolución Nº406/21 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, autorizando las intervenciones relacionadas al presente proyecto;

Que a fs. 100, rola el informe Tecnico Ambiental Interno Nº 66/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 105/107, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Turismo y Deportes realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 112/113, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 115/117, mediante Dictamen Nº 260/22, la Asesoría Legal de la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 118, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 138;

     Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “RED DE SENDEROS 1: SENDERO HOTEL TERMAS - ROSARIO DE LA FRONTERA - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 14.412.663,16 (pesos catorce millones cuatrocientos doce mil seiscientos sesenta y tres con 16/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Noviembre de 2.021 y con plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 9.479.113,18 a: Curso de Acción: 041012000501- Cta. Obj. 123121 - Financiamiento: AE Prog. Nac. (238) - Ejercicio 2.022.

ARTICULO 4º.- Establecer que el Ministerio de Turismo y Deportes, en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.022 para la terminación de dicha obra.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente