SALTA, 21 de Diciembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº 461

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-53.478/2020-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I - ACCESO BARRIO LAS TUNAS - CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/57, la señora Intendenta Municipal de Cerrillos, remite la documentación técnica del proyecto de la obra de referencia, solicitando la financiación de la misma;

Que la presente contratación tiene como objeto la pavimentación del acceso al B° Las Tunas y otros, pertenecientes al municipio de San José de Cerrillos, ya que actualmente las calles de acceso al barrio son de tierra, lo cual provoca un impacto negativo debido a las inclemencias climáticas, gran presencia de polvo en suspensiones en época seca entre los meses de marzo a octubre, estancamiento de agua en época de lluvias, lo cual ocasiona la proliferación enfermedades relacionadas (respiratorias, dengue, etc.) y dificulta el tránsito peatonal y vehicular;

Que la ejecución de la obra posibilitará la mejora de la infraestructura vial, aportando mejores condiciones de transporte urbano y la integración de los barrios, incluyendo la pavimentación de las calles de acceso por las que circula el transporte de colectivos y la primera etapa de la Avda. Principal Bº Las Tunas que se encuentra con cordón cuneta;

Que en virtud de ello, a fs. 59/92, la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 12.836.255,57 (pesos doce millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y cinco con 57/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de agosto de 2020;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 95, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;  

Que a fs. 96/103, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 14 D/2020;

Que a fs. 104, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 153/2020 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 105/106, mediante Dictamen Nº 595/2020, la Coordinación Legal y Técnica de la S.O.P. toma la intervención correspondiente;

Que a fs. 107, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe N° 43/2020;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I - ACCESO BARRIO LAS TUNAS - CERRILLOS - DEPARTAMENTO CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 12.836.255,57 (pesos doce millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y cinco con 57/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de agosto de 2020, un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 9.000.000,00 al Curso de Acción: 092007019205 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 103 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2020.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos necesarios a invertir en el ejercicio 2021 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente