SALTA, 28 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 462

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

>Expediente Nº 125 - 60.142/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4.476 “LUISA DOMITILIA SARAVIA” - LOCALIDAD CORONEL OLLEROS - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 rola la elevación de la Dirección de Obras de Educación del legajo técnico para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará potenciar el servicio de educación mejorando las condiciones edilicias de la Escuela Nº 4476 “Luisa Domitilia Saravia” de la localidad de Coronel Olleros;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto la construcción de un acceso al establecimiento, recinto de tanque cisterna/reserva, construcción de mástiles, reemplazo de cerco perimetral, construcción sector parcial de muro divisorio con centro de salud y playón deportivo, como asi también, la refacción del sistema sanitario y reemplazo de los desagues cloacales desde pasillo sanitario hasta pozo absorbente, conforme a la Memoria Descriptiva dde fs. 03/05 y documentacion ténica de fs. 07/27;

Que, en virtud de ello, a fs. 02/45 la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confecciona el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 23.819.955,70 (pesos veintires millones ochocientos diecinueve mil novecientos cincuenta y cinco con 70/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs.23/25;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 53, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 139/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 56 vta. y 57, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 62/65, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos han tomado la intervecnión que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 66/68, mediante Dictamen Nº 253/22, la Asesoria Legal de la Secretaría de Obras Públicas. toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicacion Simple;

Que a fs. 69, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 134/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4.476 “LUISA DOMITILIA SARAVIA” - LOCALIDAD CORONEL OLLEROS - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 23.819.955,70 (pesos veintires millones ochoceintos diecinueve mil novecientos cincuenta y cinco con 70/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 071011104301 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 986 - Unidad Geográfica: 7 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente