SALTA, 26 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 463

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 53.715/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONTRATACIÓN DE ONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA VIAL DE CONECTIVIDAD DE LA NUEVA TERMINAL CON LA RED VIAL CIRCUNDANTE - SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente contratación se realiza como parte de la operatoria del Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera, celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de Salta, en el marco del Programa de Infraestructura Nodal de Transporte Público de Pasajeros (PIN), aprobado por Decreto Nº 1054/21 (fs. 03/12) y relacionado al proyecto de “Implantación de la Nueva Terminal de Omnibus de Salta”;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto desarrollar todos los estudios de ingeniería, ambientales y económicos, para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la licitación de las obras de acceso a la Nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta, conforme a la documentación técnica de fs.60116;

Que, en virtud de ello, a fs. 59/116 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Términos de Referencia correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 63.000.000,00 (pesos sesenta y tres millones) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Abri de 2.022;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos;

Que a fs. 118 vta. y 119, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 124/127, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministeria;

Que a fs. 129, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 241/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 131/132, mediante Dictamen Nº 195/22, la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención

correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 133, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 131/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado, para la ejecución de la obra “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA VIAL DE CONECTIVIDAD DE LA NUEVA TERMINAL CON LA RED VIAL CIRCUNDANTE - SALTA - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 63.000.000,00 (pesos sesenta y tres millones CON 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Abril de 2.022 y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 092007163201 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 621 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente