RESOLUCIÓN N° 475/21
APRUEBA LEGAJO TÉCNICO DE OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLE GÜEMES - TRAMO 2 - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - SALTA.

Publicado en el Boletín N° 21070, el día 10 de Septiembre de 2021.



SALTA, 03 de Septiembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 475

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-241.882/2020-0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “PAVIMENTO ARTICULADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLE GÜEMES - TRAMO 2 - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 34/64, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Vaqueros eleva el proyecto técnico y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto continuar con la construcción del pavimento articulado y del cordón cuneta en la parte faltante de la calle Güemes, en el tramo que va desde el Arroyo Chaile hasta la calle Julio Cortázar;

Que la presente contratación comprende una longitud de 343 e incluye badenes, canal de desagüe hacia el Arroyo Chaile, cordón cuneta y pavimento articulado, apertura de picada pasra derivar circulación vehicular en tiempo de obra y el desmonte lateral para mantener ancho de calle, todo conforme a las especificaciones de la Memoria Descriptiva de fs. 35/37;

Que en virtud de ello, a fs. 66/73, la Dirección de Obras Municipales de la SOP confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 18.365.610,42 (pesos dieciocho millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos diez con 42/100) IVA incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 60/63;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Vaqueros;

Que a fs. 74, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 243/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;

Que a fs. 79, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 84/87, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 88/89 vta., rola Dictamen Nº 449/21 emitido por la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada;

Que a fs. 90, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 02/21;

Que a fs. 92, la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toma conocimiento en cumplimiento del Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “PAVIMENTO ARTICULADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CALLE GÜEMES - TRAMO 2 - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 18.365.610,42 (pesos dieciocho millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos diez con 42/100) IVA incluido, con la modalidad Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de Vaqueros.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Vaqueros, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007144601 - Proyecto: 697 - Unidad Geográfica: 77 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.



De la Fuente





Responsive image Responsive image