SALTA, 10 de Septiembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 483

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 124-1.031/2014 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/13, rolan los antecedentes de las solicitudes planteadas por distintas áreas del Ministerio de Salud Pública, solicitando la construcción de una morgue en el Hospital de Santa Victoria Este, según surge de las necesidades y urgencias puestas en conocimiento por el Gerente General de dicho establecimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto la realización de la nueva morgue del citado Hospital, la cual abarcará una superficie aproximada de 50 m2 y estará conformada por un recinto con mesada para autopsias, sector destinado para cámara mortuoria modular para dos cuerpos, oficina de jefe y baño, todo ello conforme a las especificaciones de la Memoria Descriptiva y al Listado de ítems de fs. 17/19;

Que en virtud de ello, a fs. 16/67, la Dirección de Obras de Salud de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 6.250.193,22 (pesos seis millones doscientos cincuenta mil ciento noventa y tres con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de junio de 2021, conforme al detalle del cómputo y presupuesto de fs. 57/58;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 70, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 75/78, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/2 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 79/80, mediante Dictamen Nº 265/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de autorización para el llamado a la adjudicación simple correspondiente;

Que a fs. 81, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 264/2020, emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 82, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 98/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018 y Resolución Nº 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de ajuste alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 6.250.193,22 (pesos seis millones doscientos cincuenta mil ciento noventa y tres con 22/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de junio de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Obras de Salud a realizar todos los actos correspondientes al proceso selectivo hasta la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- Designar como miembros de la Comisión Evaluadora para la obra citada en el artículo primero de la presente Resolución a las siguientes personas :

- Arq. QUINTAR, Cecilia (Directora del Área Obras de Salud)

- Ing. TEN, Marcelo (Jefe del Programa de Obras de Salud)

- Dr. BONARI, Agustín (Director de Contrataciones de Obras Públicas del MI)

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017034401 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 387 - Unidad Geográfica: 133 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente