SALTA, 10 de Septiembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 487

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 47-297.346/2020-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESCUELA Nº 4.017 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - DPTO. CAPITAL SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que atento a lo solicitado por las autoridades de la Escuela Nº 4.017 “Domingo Faustino Sarmiento” y por las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (fs. 01/82) y del relevamiento efectuado por la Dirección de Obras de Educación de la SOP (fs. 87/90), surge la necesidad de la ejecución de la obra mencionada;

Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de las tareas necesarias para la submuración de los muros afectados por los asentamientos, como asi también la refaccion de los muros y techos que se encuentran en mal estado en la Escuela Nº 4017 “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Salta;

Que en virtud de ello, a fs. 100/133 la Dirección de Obras de Educación de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 2.669.842,97 (pesos dos millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 97/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de mayo de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicacion Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 99, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 208/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 137, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 142/145, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 146/147, mediante Dictamen Nº 276/21, la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 148, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 104/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto 417/2020 y Resoluciones Nros. 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación de la SOP para la ejecución de la obra “REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESCUELA Nº 4.017 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - DPTO. CAPITAL - SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 2.669.842,97 (pesos dos millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 97/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de mayo de 2021, con la modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente Resolución, autorizando a la Dirección de Obras de Educación de la SOP para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, a las siguientes personas:

- Arq. María Graciela Vilariño, Directora de Obras de Educación de la SOP

- Arq. Emidio Posse Silvester, Jefe Programa de la Dirección Obras de Educación de la SOP

- Arq. Teresita Chaile, Agente de la Direccion de Obras de Educacion de la SOP

- Dr. Rodrigo Fernando Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 071011005205 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 649 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente