SALTA, 8 de Julio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 498

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 208.002/21 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE EL ALGARROBAL - EL POTRERO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

     Que a fs. 01/13, el Sr. Intendente de la Municipalidad de El Potrero, eleva el anteproyecto y solicita la financiación para  la ejecución de la obra mencionada, la cual permitirá dotar del servicio básico y esencial de agua potable a la localidad de El Algarrobal;

Que la presente contratación tiene por objeto de realizar la provisión de agua potable para la localidad de El Algarrobal de la Municipalidad de El Potrero, partiendo de la toma de agua en Río Horcones -desde la cual se enviará el agua directamente a los sedimentadores, para pasar luego a los filtros de grava y arena, terminando en una cisterna de almacenamiento desde la cual se bombeará por caños de 63 mm hacia la cisterna de 200.000 litros, ubicado a 6 km y desde allí se realizará el bombeado de 4 km más- en beneficio de los habitantes de la localidad, conforme al detalle de la documentación técnica de fs. 0510;

Que en virtud de ello, a fs. 15/30 la Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 15.956.253,03 (pesos quince millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y tres con 03/100) IVA incluido a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 22/23;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de El Potrero;

Que a fs. 31, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 193/22, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 35, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 40/43, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 44/45, rola el Dictamen Nº 270/22 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 46, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 92/22;

Que a fs. 48, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaria de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072 artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18;

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE EL ALGARROBAL - EL POTRERO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 15.956.253,03 (pesos quince millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y tres con 03/100) IVA incluido a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.022, con la modalidad de Ajuste Alzad y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de El Potrero.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Publica con la Municipalidad de El Potrero, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007002902 - Proyecto: 745 - Unidad Geográfica: 140 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente