SALTA, 19 de Julio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 526

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 386 - 130.950/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE - BARRIO MI REFUGIO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/192, rola el proyecto ejecutivo elaborado por la empresa Aguas del Norte - CoSaySa S.A., para la ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto la proveer del servicio de agua potable a los lotes frentistas a calles del dominio público a través de la construcción de una nueva fuente de captación de aguas subterráneas, sus obras complementarias, tanque elevado y redes de distribución a fin de brindar el servicio de agua potable a todos los habitantes del Barrio Mi Refugio de la ciudad de Salta;

Que la presente contratación comprende la construcción de un nuevo pozo profundo, casilla de comando y cloración, cercado perimetral, instalaciones para inyección de solución desinfectante, cámara de cloración, cámaras de inspección, platea de HºAº en boca de pozo, pilar de bajada de energía eléctrica, instalaciones eléctricas varias, provisión e instalación del equipamiento electromecánico, la cañería de impulsión al tanque elevado y by pass a red distribuidora, la regularización doominial, la construcción de un tanque elevado de HºAº y sus obras complementarias, la ejecución de la red de agua en PEAD de 110 mm PN6 (1.496 m) y 75 mm PN6 (2.548 m), la ejecución de 2 válvulas esclausas, 2 válvulas de desagüe, 4 hidrantes con sus respectivas cámaras y la ejecución de 115 conexiones domiciliarias, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/07 y 95/98 y de la documentación técnica de fs. 08/91 y 07 y 100/192;

Que en virtud de ello, a fs. 195/214 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 87.528.025,32 (pesos ochenta y siete millones quinientos veintiocho mil veinticinco con 32/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 21/22 y 112;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicacion Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos;

Que a fs. 215, rola el Informe Técnico Ambiental Nº 278/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 219, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que la obra se encuentra comprendida en las construcciones vinculadas a obras de agua y saneamiento, quedando exceptuada del requisito de la autorización del gasto parte de la Secretaría de Finanzas, conforme le establece el art. 5º de la Resolucion Nº 102 D/22 del Ministerio de Economía y Servicios Publicos, previéndose ademas que su gasto será afrontado con fondos provenientes del Fondo Fiduciario 2.022;

Que a fs. 222/223, mediante Dictamen Nº 295/22, la Asesoria Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicacion Simple;

Que a fs. 224, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 154/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE - BARRIO MI REFUGIO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 87.528.025,32 (pesos ochenta y siete millones quinientos veintiocho mil veinticinco con 32/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022 y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 58.352.016,88 al Curso de Acción: 092038009301 - Financiamiento: Libre Disp. (10011) - Proyecto: 1010 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos,preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2023 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente