SALTA, 01 de Agosto de 2.022

RESOLUCIÓN Nº 557

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 93.496/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISIÓN LA PAZ - 2a ETAPA - MISIÓN LA PAZ - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo solicitado a fs. 44 y 48 por el Coordinador Zonal Intersectorial del Paso Internacional “Misión La Paz (A) - Pozo Hondo (P)”, la Dirección de Obras de Educación eleva el proyecto ejecutivo para la ejecución de la obra en el Complejo Fronterizo, sito en la Localidad de Misión La Paz, Municipio de Santa Victoria Este, Dpto. Rivadavia;

Que los trabajos a realizar para la presente contratación tienen por objeto la construcción de un tanque de reserva de agua comunitario; la regularización del abastecimiento de agua en el edifiio Control Fronterizo, Guardia y viviendas de SENASA y AFIP; el recambio eléctrico total en edificios de Guardia y Control Fronterizo con provisión de equipos de aire acondicionados; el reemplazo total de la instalación sanitaria (agua y cloaca) en el edifico de Control Fronterizo; el recambio de artefactos y griferías en el edificio de Guardia; la reparación de carpinterías en edificios Control Fronterizo y Guardia; la ejecución de lecho nitrificante para alivio del pozo absorbente existente; el cambio de revestimientos en baterías de baños del Control Fronterizo y pintado total de los edificios de Control Fronterizo, Guardia y Tanque Reserva Comunitario, conforme a la Memoria Descriptiva de fs.61/63 y de la documentación técnica de fs. 64/66;

Que, en virtud de ello, a fs. 03/42 y 61/66 la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 15.803.996,52 (pesos quince millones ochocientos tres mil novecientos noventa y seis con 52/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022, conforme al detalle de la planilla de ómputos y presupuesto de fs. 38/39;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 67, rola el informe Técnico Ambiental Nº 187/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 71 vta. y 72, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 77/80, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 81/83, mediante Dictamen Nº 290/22, la Asesoria Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicacion Simple;

Que a fs. 84, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 149/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/2.021 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISIÓN LA PAZ - 2a ETAPA - MISIÓN LA PAZ - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 15.803.996,52 (pesos quince millones ochoceintos tres mil novecientos noventa y seis con 52/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todo los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y Nº 02/221 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 11.330.639,09 al Curso de Acción: 092005006001 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 582 - Unidad Geográfica: 133 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos,preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.023 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente