SALTA, 01 de Agosto de 2.022

RESOLUCIÓN Nº 558

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 172 - 844/12-0.y agregados

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud, para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPÍTAL RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/18 rolan las solicitudes e informes elaborados por las autoridades del Hospital de Rivadavia Banda Sur y de los organismos técnicos del Ministerio de Salid Pública, planteando la necesidad de realizar tareas de refacciones y ampliaciones en el establecimiento mencionado;

Que la presente contratación tiene por objeto la ampliación de 55 m2 cubiertos y 80,17m2 semicubiertos, lo cual contempla la ejecución de los siguientes locales: Morgue, Sala de Maquinas, Taller, Depósito de Taller y Depósito General y Estacionamiento cubierto para 3 ambulancias con lavadero incluido. Además, se incluye la ejecución de una Playa de maniobras de HºAº para las ambulancias de 180 m2 de superficie, toda la construcción es totalmente separada del edificio existente, conforme a la Memoria Descriptiva de fs. 23/24 y a las especificaciones técnicas de fs. 47/80;

Que, en virtud de ello, a fs. 22/80 la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 22.713.089,37 (pesos veintidós millones setecientos trece mil ochenta y nueve con 37/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2022, conforme planilla de cómputo y presupuesto de fs. 74;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta días) corridos;

Que a fs. 20 rola el informe Técnico Ambiental Nº 199/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 83 vta. y 84 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 89/92 rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 94/95, mediante Dictamen Nº 269/22, la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar elprocedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 96 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 142/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/2.021 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de AjusteAlzado para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPÍTAL RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA", con un presupuesto oficial de $ 22.713.089,37 (pesos veintidós millones setecientos trece mil ochenta y nueve con 37/100) iVa incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022 y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la pre adjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/2.021 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017034301- Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 527 - Unidad Geográfica: 133 -Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente