SALTA, 14 de Octubre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 564

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-272.079/2020-1 Cpde. y agregados.

VISTO el legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE RED DE AGUA EN ZONA DE AV. BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA - SALTA - CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que el presente proceso de contratación se realiza en el marco del Convenio de Asistencia Financiera celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Provincia de Salta para la ejecuión de proyectos de obras de saneamiento en diversas localidades de la Provincia, aprobado por Decreto Nº 808/2020, cuyo Anexo I incluye la obra mencionada (fs. 02/07);

Que a fs. 08/12 rola el Convenio Especifico de Cooperación y Financiación firmado entre ENOHSA y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra objeto de esta actuaciones;

Que la presente contratación tiene por objeto mejorar el servicio de agua potable en la zona noreste de la ciudad de Salta, específicamente sobre Avda. Bicentenario de la Batalla de Salta desde calle 12 de octubre hasta el Pje. Beeche y sobre calle 12 de octubre y calle O" Higgins entre Uruguay y Avda. Bicentenario respectivamente, como asi también sus zonas adyacentes, optimizando y renovando las cañerías existentes de diámetro y material obsoleto que se encuentran en malas condiciones y con reiterados problemas de roturas y comprende la provisión e instalación de 451 mts. de cañería de PEAD PN 6 de 90 mm de espesor, 2 válvulas esclusas de 80 mm de espesor y 53 conexiones domiciliarias de agua, todo ello conforme a las especificacioes de la Memoria Descriptiva de fs. 16/19;

Que, en virtud de ello, a fs. 13/85 y 105/126 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 6.944.123,41 (pesos seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento veintitrés con 41/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 21/22;

Que la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos;

Que a fs. 86 rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 288/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 89 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 94/95 vta. mediante Dictamen Nº 294/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 96, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 11/21;

Que a fs. 101/104 rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resoluciones Nros. 36/2020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico que rola a fs. 13/64 y 105/126 de estas actuaciones, elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, para la ejecución de la obra “OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO DE RED DE AGUA EN ZONA DE AV. BICENTENARIO DE LA BATALLA DE SALTA - SALTA - CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 6.944.123,41 (pesos seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento veintitrés con 41/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de abril de 2021, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente Resolución, autorizando a la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

- Ing. Oscar A. Orellana, Director de Infraestructura, Social y Productiva de la SOP.

- Ing. Freddy Martínez, Jefe de Programa de la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la SOP.  

- Ing. Cristian Veliz, Agente de la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la SOP.

- Dr. Rodrigo Fernando Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 092007147201 - Financiamiento: AH PROFESA (23121)- Proyecto: 396 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente