SALTA, 18 de Agosto de 2022

RESOLUCIÓN Nº 583

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 272 - 113.598/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO - PREDIO PEREYRA ROZAS - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/17 rolan los antecedentes de las solicitudes efectuadas por la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, para la ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto la ejecución de refacciones, readecuaciones y/o ampliaciones varias en la sede de la UPATECO (Universidad Provincial de la Administración, Tecnologías y Oficios) en el predio “Pereyra Rosas”;

Que la presente contratación comprende las tareas de proyecto ejecutivo, demoliciones, cerramiento, cielorrasos, aislación acústica, zócalos, carpontería, instalación eléctrica, instalación de aires acondicionados, señalética y limpieza final de obra, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 19/21 y de las especificaciones técnicas de fs. 40/63;

Que, en virtud de ello, a fs. 18/79 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 41.108.778,09 (pesos cuarenta y un millones ciento ocho mil setecientos setenta y ocho con 09/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 64/65;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 80, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 308/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 12, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Economia y Servicios Públicos realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 13/16, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 86/88, mediante Dictamen Nº 265/22 la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 89, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 163/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO - PREDIO PEREYRA ROZAS - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 41.108.778,09 (pesos cuarenta y un millones ciento ocho mil setecientos setenta y ocho con 09/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022 y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la pre adjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidada lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/2.021 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 551009000801 - Cuenta Objeto: 123121 - Aux: 1000 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente