SALTA, 23 de Agosto de 2022

RESOLUCIÓN Nº 599

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 86.262/22 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “HABILITACIÓN DEL POZO COMUNIDAD LA BENDICIÓN E IMPULSIÓN A SALVADOR MAZZA 1a ETAPA - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/81, el Señor Director de la empresa Aguas del Norte - Co.S.A.ySa. presenta proyecto ejecutivo para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará incorporar agua en el acueducto que alimenta a la localidad de Salvador Mazza y abastecer aproximadamente a 60 familias de la Comunidad La Bendición;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto en esta primera etapa, la habilitación del pozo profundo existente, ejecutado por la empresa REFINOR en el año 2.021 y que no se encuentra operativo, incluyendo el equipamiento electromecánico necesario, las obras complementarias para su puesta en servicio (casilla de comando y cloración, cercado perimetral, instalaciones para inyección de solución desinfectante, cámara de cloración, cámaras de inspección, platea de HºAº en boca de pozo, pilar bajada de energía eléctrica, instalaciones eléctricas varias y regularización dominial) y la impulsión hacia el acueducto existente de AC 350 mm que abastece a Salvador Mazza (instalación de una cañería de nexo en material PVC de 160 mm CL 6), conforme al detalle de la Mmemoria Descriptiva de fs. 05/08 y de la documentacoión y especificaciones técnicas de fs. 11/81;

Que, en virtud de ello, a fs. 83/101 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 32.882.762,63 (pesos treinta y dos millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y dos con 63/100) IVA incluido a valores de marzo de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 18/19;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 102, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 226/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 105, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que la obra se encuentra comprendida en las construcciones vinculadas a obras de agua y saneamiento, quedando exceptuada del requisito de la autorización del gasto parte de la Secretaría de Finanzas, conforme le establece el art. 5º de la Resolución Nº 102D/22 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Que a fs. 108/109, mediante Dictamen Nº 328/22 la Asesoría Legal de la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas. toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 110, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 161/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “HABILITACIÓN DEL POZO COMUNIDAD LA BENDICIÓN E IMPULSIÓN A SALVADOR MAZZA 1º ETAPA - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 32.882.762,63 (pesos treinta y dos millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y dos con 63/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.022 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 092038009401 - Financiamiento: Libra Disp. (10011) - Proyecto: 1013 - Unidad Geográfica: 56 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente