SALTA, 2 de Noviembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 612

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 415 - 221.627/21 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “SEÑALÉTICA RECORRIDO TREN GESTA GAUCHA - SALTA - MUNICIPIOS: CAPITAL, CERRILLOS, ROSARIO DE LERMA, CAMPO QUIJANO”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 la Secretaría de Planificación dependiente del Ministerio de Infraestructura, solicita la confección del legajo técncio para la ejecución de los trabajos de referencia, llos que posibilitarán contar con la orientación, información y prevención de los usuarios del camino y facilitarán el tránsito evitando posibles peligros en su recorrido,

Que la prsente contratación tiene por objeto la provisión e instalación de la señalización vertical para los pasos a nivel del tren interurbano que conecta las localidades de Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo Quijano, con carteles que serán confeccionados con chapas de acero galvanizado de 2 mm de espesor, revestidas con láminas reflexivas negra opaca con las leyendas que se indiquen y que deberán cumplir con las normas d ela Diracción de Vioalidad de Salta y las normas SETOP 7/81 y sus actualizaciones, conforme a las especificaciones técnicas de fs.23/28;

Que, en virtud de ello, a fs. 03/31 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 6.859.982,98 (pesos seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y dos con 98/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 28;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos;

Que a fs. 33, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 364/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 36 vta. y 37, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 42/45, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 47/48 vta., mediante Dictamen Nº 265/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 49, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 144/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la obra “SEÑALÉTICA RECORRIDO TREN GESTA GAUCHA - SALTA - MUNICIPIOS: CAPITAL, CERRILLOS, ROSARIO DE LERMA, CAMPO QUIJANO”, que rola a fs. 03/31,con un presupuesto oficial de $ 6.859.982,98 (pesos seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y dos con 98/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

ARTÍCULO 2º .- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

· Arq. Omar Carpio, Director de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P.

· Arq. Matías Rodriguez Issler, Jefe de Programa de Caso Histórico de la S.O.P.

· Arq. María Marta Acin Baldi, Agente de la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P.

· Dr. Rodrigo Fernando Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará a: Curso de Acción: 092008056201 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 586 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente