SALTA, 04 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN Nº 633

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 386 - 260.979/22 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE CERTO OLÍMPICO PERIMETRAL EN CLUB ATLETICO LA 20 MUNICIPIO DE RIVADAVIA BANDA SUR - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a 01/13 el señor Intendente de Rivadavia Banda Sur presenta el anteproyecto y solicita el financiamiento para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará fomentar el deporte y la recreación, marcar presencia y encarar un ordenamiento sectorial, definiendo límites claros y aportando al ordenamiento urbano de la zona intervenida en el predio del Club Atlético La 20 de la citada localidad;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de un cerco olímpico perimetral de 2,50 m de altura con postes premoldeado, muro de hormigón simple y alambre romboidal con sus respectivos accesorios y se realizará la limpieza y demarcación de la cancha de fútbol, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 03/04 y de las especificaciones técnicas de fs. 05/06;

Que, en virtud de ello, a fs. 52/52 la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 19.162.094,91 (pesos diecinueve millones ciento sesenta y dos mil noventa y cuatro con 91/100) IVA incluido, conforme detalle de planilla de cómputo y presupuesto de fs. 43;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Rivadavia Banda Sur;

Que a fs. 28 rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 061/23, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 55 el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 60/63, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 35/23 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 64/65 rola Dictamen Nº 296/23 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 66 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 79/23;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8072 artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección Obras Municipales, para la obra “CONSTRUCCION DE CERTO OLIMPICO PERIMETRAL EN CLUB ATLETICO LA 20 MUNICIPIO DE RIVADAVIA BANDA SUR - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 19.162.094,91 (pesos diecinueve millones ciento sesenta y dos mil noventa y cuatro con 91/100) IVA incluido a valores de julio de 2.023, con la Modalidad Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Rivadavia Banda Sur.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Rivadavia Banda Sur, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará la suma de $ 19.162.094,91 al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 806 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicaren el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente