SALTA, 15 de Noviembre de 2.021

RESOLUCIÓN Nº 657

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 363 - 72.353/2.019 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “REFACCIONES VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEMES - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/141, rolan los antecedentes e informe técnicos de la obra de referencia a través del cual el Ente General de Parques y Áreas Industriales de Salta (EGPAIS), plantea la necesidad de intervenir de manera inmediata en la ejecución de los trabajos en el acceso al Parque Industrial de la localidad de General Güemes, comprendiendo la presente contratación el acondicionamiento del pórtico de acceso vehicular liviano al mismo, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 99 y de las especificaciones técnicas de fs. 118/121;

Que, en virtud de ello, a fs. 143/150 la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 1.748.483,10 (pesos un millón setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres con 10/100) IVA incluido a valores de septiembre de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 150;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Güemes;

Que a fs. 153, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 158/161, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 162, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 410/21, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P., ratificando lo actuado a fs. 54;

Que a fs. 163/165, rola Dictamen Nº 315/21 emitido por la Coordinación Legal y Técnica de la S.O.P., con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 166, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante informe Nº 131/21;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “REFACCIONES VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEMES - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 1.748.483,10 (pesos un millón setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres con 10/100) IVA incluido a valores de septiembre de 2.021, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de General Güemes.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de General Güemes, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución;

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 650 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Ejercicio: 2.021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente