SALTA, 1º de Diciembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 695

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 312.541/2.020 - 3 Cpde. y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Nº 1 BIS, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREDIO DE POZO EXISTENTE - MACAPILLO - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA - ENOHSA”; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente contratación forma parte integrante de la operatoria de financiamiento que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) a través del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA), otorga a la Provincia de Salta para la ejecución de proyectos de obras de saneamiento en diversas localidades de la misma;

Que asimismo, a fs. 02/03 rola la No Objeción técnica emitida por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y su correspondiente autorización para llevar adelante el proceso de contratación para la presente obra;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de una nueva fuente de captación de agua subterránea y obras accesorias que permitan reemplazar la existente que se encuentra fuera de servicio por el colapso por problemas estructurales evidenciados en la producción de material en formación y restablecer la normal prestación del servicio en la localidad de Macapillo;

Que la obra proyectada comprende la construcción de un nuevo pozo, la casilla de comando y cloración, la provisión e instalación del equipo de bombeo, la acometida eléctrica trifásica, las instalaciones para inyección de solución desinfectante en cámara de cloración, las instalaciones para alumbrado exterior, el cercado perimetral, la cámara de macromedición, de inyección de solución desinfectante, de inspección y platea de Hº Aº en boca de pozo, la provisión e instalación de macromedidor, manifold 3” salida de pozo y la instalación de cañería de nexo, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 08/12 y de las especificaciones y documentación técnica de fs.13/98;

Que, en virtud de ello, a fs. 04/121 la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 10.281.929,35 (pesos diez millones doscientos ochenta y un mil novecientos veintinueve con 35/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 34;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 122, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 393/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 125 vta./126, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 127/129, rola la autorización otorgada por la Secretaría de Finanzas al requerimiento efectuado por el Ministerio de Infraestructura en relación a la excepción del Decreto Nº 211/2.012, prorrogado por Resolución Nº 27/2.021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Que a fs. 131/133, mediante Dictamen Nº 321/21, la Asesoría Legal de la S.O.P., toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple respectivo;

Que a fs. 134, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 164/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proyecto de Legajo Técnico que rola a fs. 04/121 de estas actuaciones, elaborado por la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P., para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Nº 1 BIS, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREDIO DE POZO EXISTENTE - MACAPILLO - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA - ENOHSA”, con un presupuesto oficial de $ 10.281.929,35 (pesos diez millones doscientos ochenta y un mil novecientos veintinueve con 35/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

· Ing. Oscar A. Orellana, Director de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P.

· Ing. Fredy Martínez, Jefe de Programa de la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P.

· Ing. Javier Dure, Agente de la Dirección de Infraestructura, Social y Productiva de la S.O.P.

· Dr. Rodrigo Fernando Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.



ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará hasta la suma de $ 2.500.000,00 al Curso de Acción: 092007159701 - Financiamiento: A. H. PROARSA (23120) - Proyecto: 712 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.021.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.022, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente