SALTA, 29 de Diciembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 749

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 34-251.379/21-0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Infraestructura Social y Productiva, para la ejecución de la obra: “MANTENIMIENTO DE DEFENSAS EN RÍO HUMANAO - MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/22, rolan los antecedentes, proyecto e informes técnicos de los requerimientos presentados por el Municipio de Molinos ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta, planteando la necesidad de intervenir de manera inmediata en la ejecución de trabajos de defensas, limpiezas, controles de erosión y encauzamientos para incorporarlos al Plan de Mínima 2.021/2.022 a realizarse en diversos Departamentos de la Provincia;

Que la presente contratación tiene por objeto mejorar y mantener la seguridad hídrica de la Localidad de Molinos ante las posibles crecidas de los ríos Humanao y Luracatao, ya que nos encontramos en épocas cercanas al período estival y comprende 18.000 m3 de defensa ribereña con una longitud de 1.500 metros a máquina y cielo abierto y 17.950 m3 de formación de espigones 1,2 y 3 para defensa y protección a máquina con perfil tipo, conforme al detalle de la documentación técnica de fs. 02/16;

Que, en virtud de ello, a fs. 25/34 la Dirección de Obras de Infraestructura Social y Productiva de la Secretaría de Obras Públicas, confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 8.888.971,59 (pesos ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y uno con 59/100) IVA incluido, conforme al detalle de planilla de cómputo y presupuesto de fs. 27;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Molinos;

Que a fs. 36 vta y 37, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 42/45, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 46, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 493/21, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 47/48 vta., rola Dictamen Nº 386/21 emitido por la Asesoría Legal de la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 49, rola la intervención de la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura mediante Informe Nº 173/21;

Que a fs. 49 toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaria de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Infraestructura Social y Productiva, para la obra “MANTENIMIENTO DE DEFENSAS EN RÍO HUMANAO - MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 8.888.971,59 (pesos ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y uno con 59/100) IVA incluido, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (ciento cincuenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Molinos.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Molinos, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución;

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará hasta la suma de $ 2.666.691,48 al Curso de Acción: 092008054902 - Proyecto: 583 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.022, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente