SALTA, 9 de Noviembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 836

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 321 - 147.441/15 - 3 Cpde. y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1a ETAPA - EMBARCACIÓN - DPTO. GRAL SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/26 rolan los antecedentes, relevamientos, informes y el anteproyecto elaborados por la Direccion de Obras de Salud de la S.O.P., y las áreas técnicas del Ministerio de Salud Pública, relacionados a la necesidad de construir un nuevo Centro de Salud en el predio que actualmente ocupa el mismo en la localidad de Fortín Dragones;

Que como resultado de los antecedentes menmcionados, la Dirección de Obras de Salud de la Secretaría de Obras Públicas eleva el legajo técnico correspondiente, solicitando la financiación y la ejecución de las tareas requeridas para el Ejercicio 2.022;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud e incluye la demolición del edificio existente, por encontrarse éste en malas condiciones, alcanzando una superficie aproximada 560 m2 cubiertos con los siguientes servicios: Hall de ingreso y espera, Admisión, Administracion, Enfermeria, Tres Consultorios, Consultorio ginecológico con baño, Consultorio odontologico, Laboratorio con dos Boxes para extracciones, Sala de Rayos X, con sala de control, vestuario y depósito, Estar de médicos con baño, Sector APS, con depósito, office y baño, Baño Públicos, Baño para Discapacitados y Sala para grupo electrógeno, conforme al etalle de la Memoria Descriptiva de fs. 28/32 y de las especificaciones técnicas particularess de fs. 54/97;

Que, en virtud de ello, a fs. 27/97 la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 80.004.793,69 (pesos ochenta millones cuatro mil setecientos noventa y tres con 69/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 84/85;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicacion Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos;

Que a fs. 98, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 342/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 101 vta. y 102, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 104/109, rolan copias en las cuales se observa que el gasto se encuentra autorizado por la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas en el marco de la Resolución Nº 211/2012, prorrogada por Resolución Nº 102D/22 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Que a fs. 110/111, mediante Dictamen Nº 458/22, la Asesoria Legal de la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicacion Simple;

Que a fs. 112, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 182/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 36/2.020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1a ETAPA - EMBARCACIÓN - DPTO. GRAL SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 80.004.793,69 (pesos ochenta millones cuatro mil setecientos noventa y tres con 69/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022 y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 24.101.439,00 al Curso de Acción: 081017032401 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 531 - Unidad Geográfica: 56 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.023, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente