SALTA, 08 de Junio de 2023

RESOLUCIÓN Nº 84

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 0090339-229923/2021-10 y agregado.

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la aprobación del adicional de obra Nº 1 de la obra "Agua para Bebida de Ganado - Zona Norte 2. Proyecto Desarrollo Productivo Sustentable en los ex lotes fiscales 55 y 14, Provincia de Salta", en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV), Contrato de Préstamo BID Nº 3806/OC-AR, y;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Provincial Nº 1109/21 aprueba el Convenio Específico suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de Salta para la ejecución del “Proyecto Desarrollo Productivo Sustentable en ex Lotes Fiscales 55 y 14, Norte 2 - Etapa 1" a través del cual el Gobierno Nacional asignará a la Provincia de Salta una parte de los recursos del PROSAP IV, en carácter no reembolsable, Contrato de Préstamo BID Nº 3.806/OC-AR;

Que por Resolución Nº 122/2022 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de fecha 26/07/2022 se aprobó la Licitación Pública Nacional Nº 12/2021 para la contratación de la obra mencionada en visto y se adjudicó la misma a la firma unipersonal de Juan Pedro Garín, suscribiéndose el contrato de obra pública en fecha 09/08/2022 por la suma de Pesos ciento cuarenta y nueve millones ochocientos un mil seiscientos sesenta y siete con veinticuatro centavos ($149.801.667,24) IVA incluido, a valores del mes de diciembre del año 2021;

Que a fs. 01/06 el Secretario de Obras Públicas remite la documentación técnica del Adicional Nº 1 de la citada obra, con nota de pedido de la contratista, con análisis de precios, con presupuesto al mes básico contractual y solicitud de ampliación de plazos, agregándose a fs. 07/08 un informe de la Dirección de Regularización de Tierras con Conflicto Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia respecto a los motivos que fundamentan el adicional solicitado;

Que a fs. 09/11 rola intervención de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y la Dirección General del PROSAP y la no objeción del Programa que autoriza un adicional de obra de Pesos dieciocho millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos noventa y seis con ochenta centavos ($18.695.396,80);

Que las tareas adicionales incluyen incremento de red de distribución de agua, modificación del sistema de almacenamiento y presurización, reemplazo de bomba por una con más potencia, inclusión de generador de respaldo y tablero de transferencia, las que surgen a partir de la necesidad de incluir productores que no habían sido considerados, relocalizaciones y consideración a la dinámica ambiental de la zona;

Que a fs. 35 obra comprobante de la imputación definitiva del gasto el que será financiado en un ciento por ciento con aportes no reembolsables del Programe de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV), fondos que llegan a la Provincia en carácter de subsidio;

Que a fs. 40 y 46 la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención que les compete en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución Nº 212/12 y Decreto Nº 572/06;

Que a fs. 52/56 obra dictamen legal pertinente e intervención de la Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de lnfraesrtuctura, organismo competente en función de lo resuelto en la Resolución Conjunta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Nº 93 y del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda Nº 52 de fecha 15 de abril de 2016, sin observaciones;

Por ello, en función a las competencias otorgadas por Decreto Nº 752/20 y la cláusula quinta del Convenio Específico aprobado por Decreto Nº 1109/21;

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar la documentación técnica y la ejecución de los trabajos correspondientes al Adicional Nº 1, surgidos en la obra “Agua para Bebida de Ganado - Zona Norte 2. Proyecto Desarrollo Productivo Sustentable en los Ex lotes Fiscales 55 y 14, Provincia de Salta”, en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV), Contrato de Préstamo BID Nº 3806/OC-AR, que asciende a la suma de Pesos dieciocho millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos noventa y seis con ochenta centavos ($18.695.396,80) IVA incluido, a valores del mes de diciembre del 2021, a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Plan de Trabajos y Curva de Inversión del Adicional mencionado en el artículo primero, que rolan a fs. 58 de estas actuaciones.

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la señora Secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir la adenda del Adicional de Obra Nº 1 con la firma contratista.

ARTÍCULO 4º: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente será financiado en un 100% con fondos del PROSAP IV, en carácter de subsidio para la Provincia y deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente al curso de acción Nº 061054001001, cuenta Nº 123121, Ejercicio 2023.

ARTÍCULO 5º: Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Dib Ashur