SALTA, 15 de Noviembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 870

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 164.318/22 - 0 y agregados

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “CENTRO TERRITORIAL DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/03, obra No Objeción Técnica emitida por la Secretaría de Obras Públicas de la Nacion, para la realización de la presente obra que se realizará en el marco del “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO” y se ejecutará en predio ubicado en el Barrio Alianza 80 Viviendas de la Localidad de Tartagal;

Que la prsente contratación tiene por objeto la construcción de un edificio polivalente que cuenta con espacios de atención a personas que sufren violencia por razones de género, espacios para actividades comuntarias y de formación, espacios de cuidados, dormitorios y oficinas para el equipo de trabajo. La construcción de los Centros Territoriales para el abordje integral de las mujeres y género por parte del Ministerio de Obras Públicas de Nacion, se articula con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias que busca fortalecer el modelo de abordaje integral de las violencias de género, articulando acciones de manera coordinada entre el gobierno nacional, las provincias, los municipos y/o entes. Este modelo de gestión implica un cambio de paradigma en el abordaje por motivos de genero. Se trata de una política de cercania, federal, multiagencial, interseccional y con anclaje territorial. Contempla instancias de acción orientadas a la prevención de las violencias y la promoción de derechos, la sistencia integral a personas en situación de violencia por motivos de género, la protección y el fortalecimiento del acceso a la justicia de mujeres y LGBTI+. El Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad prevé que los Centros están conformado por equipos interdiciplinarios: profesionales de las diciplinas de trabajo social, abogacia y psicoogia, entre otras diciplinas que cuenten con experiencia en el abordaje de las violencia por motivos de género. Los equipos interdiciplinarios desarrollarán acciones dirigidas a mujeres y LGBTI+ y, en especial, a aquellas que se encuentren en situación de violencia por motivos de género, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/06 y de las especificaciones técnicas particulares de fs. 25/153;

Que, en virtud de ello, a fs. 04/152 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 76.373.459,48 (pesos setenta y seis millones trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 48/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Diciembre de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 97/99;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 300 (trescientes) días corridos;

Que a fs. 154, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 334/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 157 vta. y 158, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 163/166, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 168/169, mediante Dictamen Nº 394/22, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 170, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 186/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resolucones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CENTRO TERRITORIAL DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 76.373.459,48 (pesos setenta y seis millones trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 48/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Diciembre de 2.021, con un plazo de ejecución de 300 (trescientes) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resolución Nº 36/2.020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará hasta la suma de $ 28.000.000,00 al Curso de Acción: 092007177601 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 1036 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.023, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente