SALTA, 05 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 942

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 415 - 175.590/22 - 0

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Historico para la ejecución de la obra “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente contratación se realiza en el marco del Acta “Programa de Infraestrutura de Centros de Desarrollo Infantil”, celebrada entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nacion y la Provincia de Salta para la ejecución de obras en todo el territorio provincial (fs. 02/05);

Que asimismo a fs. 07/08, rola la adhesión al “Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollos Infantiles” por parte del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, y a fs. 09/10, obra la Nota de No Objeción Técnica emitida por la SecretarÍa de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nacion, para la realización de la presente obra;

Que la presente contratación tiene por objeto la Construccion de un Centro de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Salta, el cual ofrecerá servicios y cuidados, educación, promoción de la salud, recreación y estimulación de niños y niñas de 45 dias a 4 cuatro años de edad, inclusive, a fin de satisfacer la necesidad de contar con espacios específicos para la atención y cuidado de la primera infancia, todo ello conforme a las especificaciones del proyecto de fs. 11/17 y 18/158;

Que en virtud de ello, a fs. 18/158 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Historico de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 64.965.542,49 (pesos sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos con 49/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.022;

Que la cpntratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días corridos;

Que a fs. 160, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 431/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 163, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 164/165, la Secretaría de Finanzas otorga el beneplácito al requerimiento efectuado por el Ministerio de Infraestructura en relación a la excepción de la Resolcución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 del Ministerio de Economia y Servicios Públicos;

Que a fs. 166/168, mediante Dictamen Nº 434/22, la Direccion de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 169, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 216/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE AGUAS BLANCAS - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 64.965.542,49 (pesos sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos con 49/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Mayo de 2.022 y con un plazo de ejecución de 240 (doscientos cuarenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 1.000.000,00 al Curso de Acción: 092007159901 - Financiamiento: A.E. Argentina Hace (299) - Proyecto: 879 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.023, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente