SALTA, 06 de Diciembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 955

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 220 - 243.868/15 - 5 Cpde. y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ - 1a ETAPA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/129 rolan los antecedentes de las solicitudes realizadas por las autoridades del Centro de Salud Nº 14 y la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública, planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará mejorar las condiciones edilicias para una mejor prestación del sevicio de salud pública en el mismo;

Que los trabajos a realizar forman parte de un proyecto integral de todo el Centro de Salud, que será ejecutado por etapas, por lo que solo cuando se finalice con la construcción de la primera etapa del nuevo edificio se procederá la demolición de lo existente. Esta 1a etapa contempla la ejecución del acceso principal y consulta externa, guardia, estacionamiento de ambulancias y cerramientos perimetral del predio, y demolición del viejo edificio, los trabajos a ejecutar comprenden una superficie cubierta de 542,13 m2 y superficie semicubierta de 76,50 m2 aproximadamente, compuestos por: Acceso, Sala de espera, Administración, Farmacia y Deposito de Leche, Enfermería, Talla y peso, 6 (seis) Consultorios Clínicos, Consultorio de Ginecologia con baño, Consultorio doble de Odontologia, Office, Sanitarios Públicos, para Discapacitados y para el Personal, Sector de Limpieza con lavadero y baño, Depósito de residuos comunes y patológicos y Estacionamiento cubierto para ambulancia, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 131/132 y de las especificaciones tenicas particulares de fs. 162/207;

Que, en virtud de ello, a fs. 130/207 la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 83.930.904,05 (pesos ochenta y tres millones novecientos treinta mil novecientos cuatro con 05/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.022;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicacion Simple (artículo 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos;

Que a fs. 208, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 246/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 211 vta. y 212, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 217/218, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 219/221, mediante Dictamen Nº 526/22 la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 222, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 206/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2.018, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ - 1a ETAPA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 83.930.904,05 (pesos ochenta y tres millones novecientos treinta mil novecientos cuatro con 05/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Marzo de 2.022 y con un plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicacion Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará hasta la suma de $ 1.000.000,00 al Curso de Acción: 081017030601 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Proyecto: 513 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo Ejercicio 2.023, parala terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/1.957.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente