SALTA, 12 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 967

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 47 - 78.819/21 - 0

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIÓN CUBIERTAS ESCUELA Nº 4.042 IV CENTENARIO FUNDACIÓN DE SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/36, rolan como antecedentes distintas solicitudes presentadas por las autoridades de la Escuela Nº 4.042 IV Centenario Fundación de Salta y por las áreas técnicas del Ministrio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteando las necesidades de la ejecución de trabajos de refacciones para mejorar las condiciones edilicias y el normal funcionamiento de los servicios de educación que se prestan en el mismo;

Que la presente contratación tiene por objeto el cambio de cubiertas reemplazándolo por un sobretecho de chapa que cubrirá la losa de la galería, se reemplazarán las canaletas en mal estado en el sector de patio cubierto y se ejecutará la instalación eléctrica nueva y la pintura general en todo el sector de galería del establecimiento donde se reemplazarán y arreglarán cubiertas, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 41/42 y de las especificaciones técnicas particulares de fs. 60/69;

Que, en virtud de ello, a fs. 40/69 la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 9.877.222,38 (pesos nueve millones ochocientos setenta y siete mil doscientos veintidós con 38/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 66;

Que la contratación y la ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículos 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 39, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 251/22 emitido por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 73 vta. y 74, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 79/82, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolcución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 102D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 83/85, mediante Dictamen Nº 540/22, la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 86, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 217/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico que rola a fs. 40/69 de estas actuaciones, elaborado por la Dirección de Educación de la S.O.P., para la ejecución de la obra “REFACCIÓN CUBIERTAS ESCUELA Nº 4.042 IV CENTENARIO FUNDACIÓN DE SALTA - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $9.877.222,38 (pesos nueve millones ochocientos setenta y siete mil doscientos veintidós con 38/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.022, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

>>>>>ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará la suma de $ 2.000.000,00 al Curso de Acción: 071011005206 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Proyecto: 477 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el Ejercicio 2.023 para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente