SALTA, 03 de Noviembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº 101

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Expediente Nº 321-97990/17 y agregados.

VISTO el proyecto de Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud, para la ejecución de la obra "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO DEL HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL - DEPARTAMENTO SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA"; y,

CONSIDERANDO:

Que en consideración a lo solicitado oportunamente por la Municipalidad de la ciudad de Tartagal (fs. 01/26), como así también a los requerimientos realizados por el Ministerio de Salud Pública (fs. 27/32), resulta necesario la ejecución de tareas de refacción y refuncionalización en diversos sectores del edificio del Hospital Juan Domingo Perón de la citada ciudad, a fin de incorporar nuevos servicios y recuperar diferentes áreas del mismo;

Que el objeto de la presente contratación consiste en intervenir en un sector de administración y del jardín (contiguo al viejo acceso del Hospital sobre Av. Alberdi), con el fin de dotar al Hospital de un nuevo sector de laboratorio y áreas de apoyo, acorde con las necesidades actuales; construir un nuevo piso del edificio que alberga el Centro de Recuperación Nutricional con el fin de duplicar la cantidad de habitaciones actuales y áreas de apoyo; la intervención de distintos sectores del Hospital para normalizar la instalación eléctrica general, instalando nuevos alimentadores eléctricos para cumplir con la reglamentación vigente, la pintura exterior de todo el hospital y el relevamiento de todo el edificio existente, para la regularización de planos de Arquitectura, Estructura y Electricidad;

Que en virtud de ello, la Dirección de Obras de Salud de la Secretaría de Obras Públicas, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 127.805.434,86 (pesos ciento veintisiete millones ochocientos cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 86/100) IVA incluido a valores de julio de 2020;

Que la contratación de la presente obra se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública (artículo 13 de la Ley Nº 8.072), con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos;

Que a fs. 289, rola informe Técnico Ambiental Nº 123/2020, emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 295, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 296/308, la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución N° 211/12, prorrogada por Resolución Nº 14D/2020;

Que a fs. 309/310, mediante Dictamen Nº 526/2020 la asesoría jurídica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente;

Que a fs. 311, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que les compete mediante informe Nº 31/2020;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Licitación Pública con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO DEL HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL - DEPARTAMENTO SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA", con un presupuesto oficial de $ 127.805.434,86 (pesos ciento veintisiete millones ochocientos cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 86/100) IVA incluido a valores de julio de 2020 y con un plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Licitación Pública y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por Decreto Nº 417/2020 y la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaria de Procedimientos de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará a: la suma de $ 10.000.000,00 al Curso de Acción: 092007146701 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 274 - Unidad Geográfica: 56 - Ejercicio: 2020.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preveerán la partida de fondos necesarios a invertir en el ejercicio 2021 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Camacho